补充协议书

补充协议书(合集15篇)

　　随着社会不断地进步，很多地方都会使用到协议，协议能够成为双方当事人的合法依据。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的补充协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。

补充协议书1

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 年 月 日签订合同编号为 的《 建设工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

　　根据原合同的工程量施工完毕后，甲方需要增加合同以外项目的工程量，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。

　　一、 由于工程量增加，合同价款由原来的 (￥ 元) (￥ 元)人民币，结算工程量以实际完成的工程量为准。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

补充协议书2

　　甲方（转让方）：林x

　　乙方（受让方）：翁x

　　甲方林xx将x市x区x街x弄 670 号 B 幢 402 房及贮存间壹间（产权证号为“x房权证涵江区字第 HJ3504038 号”）转让给乙方x珠为业。双方就上述购房事项于 20xx 年 11 月 21 日签订一份《协议》，为明确双方权利义务，现就相关事项达成如下补充协议。

　　一、甲方已于 20xx 年底将上述房产交付乙方使用。乙方已于 20xx 年 11 月 21 日向甲方支付购房款 15 万元整（人民币壹拾伍万元整）， 20xx 年初甲方交付房产证时乙方支付房价款 1。5 万元整（人民币壹万伍仟元整），乙方合计已向甲方支付购当时商品房款人民币 16。5 万元整（人民币壹拾陆万伍仟元整）。

　　二、因甲方原由，目前上述房产无法办理权属变更手续。双方约定，上述房产全部权（含占有、使用、收益、处分等权利）归乙方全部。如遇房产拆迁改造或遇政府整体征收 ，相应的补偿所有由乙方享有。在国家政策允许房产更名时，双方应及时 无条件 将上述房产的产权证书更名为乙方，乙方已缴更名地税款8673。74元，如果将来更名时地税款高于8673。74元，则高出的部分地税款由甲方承担。

　　三如因甲方原由造成政府对该房产个人征收，而且给予的补偿（归乙方全部）低于当时同地段相应年份，相应层数，相当面积房产的市场价的话，甲方负责补差额给乙方。这个市场价可按本小区在征收发生时的前半年内其它房产交易的平均价计算，如没有发生交易，可按双方咨询房子中介机构定价？

　　四在房产未更名之前，如果政府对全部房产全面积征收房产税，则该税款由乙方承担;如果政府仅对拥有多套房子的业主征收房产税，从而导致该房产需缴纳房产税的，该房产税由甲方支付。

补充协议书3

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　为了顺利的完成后续工程收尾和前期工程保修工作，更好方便双方劳务费的结算和农民工工资的支付。甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，进一步完善原劳务合同内涵，经双方协商一致定立如下补充协议，以便双方在今后履行过程中共同执行。

　　一、原安装工程承包合同为劳务承包合同，为了方便工程款结算和支付，经双方协商同意将原合同承包人《江苏天宇建设集团有限公司》变更为《江苏天宇建工劳务有限公司》(账号：102853427722)。

　　二、原合同框架内增加的工程内容(代购材料款、中水系统安装、B座楼安装工程、裙房9层安装工程、主楼20层21层安装工程、其他变更等),合同暂定价为550万元(伍佰伍拾万元整)作为劳务费支付的控制指标，最终以工程承包的劳务费结算总价为准。

　　三、本协议的其他条款均执行原劳务承包合同中甲、乙双方约定的条款。

　　四、本协议和原劳务承包合同具有同等的法律效率。

　　甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

补充协议书4

　　甲方：____________________（以下简称“甲方”）

　　乙方：____________________（以下简称“乙方”）

　　根据本项目的工作需要，在双方__________年__________月__________日签订的《____________________》的基础上签订如下补充协议，并互相遵照执行，设备增加补充协议范本。

　　一、设备名称、数量、型号、用途：

　　1、甲方租用乙方机械设备用于_________________________。

　　2、甲方租赁乙方机械设备为：_________________________。

　　二、设备进场费为_______________元整，但要保证工期满足__________个月，如果低于__________个月项目部付出场费。

　　三、中途可以报停，但是报停时间不能超过__________个月。

　　四、本合同为_______________号补充协议，未明确按原合同执行。

　　五、本补充协议一式__________份，甲方__________份，乙方__________份，自双方签字之日起生效，至全部履行完合同内容后自动解除。

　　甲方（公章）：_________________乙方（公章）：_________________

　　法定代表人：___________________法定代表人：___________________

　　_________年________月________日_________年________月________日

补充协议书5

　　租赁必为有偿，若双方并未约定租金，仅约定一方将物交由他方无偿使用者即非租赁，而系借贷契约。那么房屋出租合同补充协议又是怎样的呢?

　　甲乙丙方及其其他承租人员保证所提供的信息资料准确真实。并经双方充分协商，同意下列房屋租赁条款，在公平公正的前提下订立本合同，并共同遵守。

　　出租方(甲方)姓名：

　　身份证号码：

　　地址：

　　联系电话：

　　承租方(乙方)姓名：

　　身份证号码：

　　地址：

　　联系电话：

　　合租方(丙方)姓名：

　　身份证号码：

　　地址：

　　联系电话：

　　第一条甲方同意乙方与丙方共同合租甲方拥有产权的作使用。

　　第二条甲方同意乙方与丙方合租期限从xx年x月x日起至xx年x月x日止，共x个月。

　　第三条甲方委托乙方代为管理房屋及其家俱电器合租人员等其他涉房事项。乙方有管好甲方承租房屋和丙方及其其他承租人员的义务。

　　第四条本协议为次合同，《房屋租赁合同》为主合同，次合同为主合同的组成部分，为主合同的补充条款，与主合同具有同等法律效力。

　　第五条乙方在履行主合同的各项乙方义务和享受主合同规定的各项权利外还应履行本协议规定的各项义务和权利。并承当主合同和本协议规定的各项违约责任。

　　第六条乙方自签订本协议起至主合同终止之日止期间不得更换和退出。

　　第七条丙方及其其他承租人员属于本协议从属责任人也是本协议义务共同履行人，受乙方管理。

　　第八条丙方如在履行本协议时对甲方承租房屋需要修缮专修改造等涉及房屋使用事项的需在有意向前xx日内告知乙方，由乙方告知甲方，经甲方同意方可实施。

　　第九条丙方及其其他承租人员在履约期间需提前终止本协议的，需经甲乙双方共同允许。

　　第十条乙方除享有主合同规定的各项权利外，还享有如下权利：

　　(1)乙方有向丙方及其其他承租人员代收主合同规定的各项费用和房租的权利;

　　(2)乙方有权制止丙方及其其他承租人员违反主合同各项规定的行为;

　　(3)乙方有权与甲方或邻居等其他社会人员直接交涉的权利;

　　(4)乙方在主合同到期后有自动放弃本协议乙各项权利的权利;

　　第十一条乙方除履行主合同规定的各项义务外，还应履行如下义务：

　　(1)乙方有向甲方告知如下情形的义务：

　　A丙方及其其他承租人员有违反本协议或主合同相关规定的行为;

　　B丙方及其其他承租人员任意与合同以外的第三人合住的;

　　C丙方及其其他承租人员擅自将自己承租权转让的;

　　D丙方及其其他承租人员相互之间转让承租权的;

　　E其他丙方及其其他承租人员的违约行为

　　(2)乙方有遵守主合同规定乙方各项条款的义务;

　　(3)丙方及其其他承租人员出现违反主合同相关规定时乙方有及时制止的义务;

　　(4)乙方有做好与邻里丙方及其其他承租人员之间关系的义务;

　　(5)乙方的其他义务

　　第十二条乙方除应承当主合同相关规定的违约责任外，如出现下列任一情形的，按照主合同第二十一处理：

　　1乙方未能履行本协议第十一条第一款相关告知义务的;

　　2丙方及其其他承租人员出现违反主合同相关规定时乙方未及时制止的;

　　3乙方出现本协议第十一条第四款情形的未能及时改善的;

　　第十三条自本协议签订之日起乙方必须履行主合同规定的各项义务，如乙方出现违约情况需终止合同的，甲方与乙方终止合同后不影响甲方与丙方及其其他承租人的本协议效力。

　　第十四条自本协议签订之日起，如丙方及其其他承租人违反主本协议或主合同相关规定的，乙方应承当丙方及其其他承租人违约的连带责任。

　　第十五条自本协议签订之日起，如出现丙方及其其他承租人增加变更等情况的，需经甲乙双方同时允许并签订《房屋租赁补充协议》后生效。

　　第十六条本协议和主合同中没有明确允许的行为即为违约行为，违约方应按照主合同第二十一二十二相关规定承当违约责任。

　　第十七条主合同中规定的各项甲方免责条款以及其他各项规定解释条款同时适用本协议。

　　第十八条本协议经甲乙丙三方同时签字或盖章后即时生效，一式三份，甲乙丙三方各执一份，如有未尽事宜，可经三方书面协商，达成一致的应签订《房屋租赁补充协议》，《房屋租赁补充协议》与本合同具有同等法律效力。

　　第十九条本合同如在履行过程中发生纠纷，三方应通过协商解决，协商不成的可提请房屋所在地房屋租赁主管部门调解或房屋所在地人民法院仲裁机构仲裁，一方不服调解或仲裁的，不服方可向房屋所在地人民法院诉讼。

　　第二十条乙方丙方及其其他承租人员在签定本合时认可主合同附件《甲方出租屋内物品清单》中所列家俱和家用电器的数量和金额。

　　出租方(甲方)：

　　xx年x月x日

　　承租方(乙方)：

　　xx年x月x日

　　合租方(丙方)：

　　xx年x月x日

补充协议书6

　　协议人：

　　协议人：

　　经双方协商，就双方签定的离婚协议合同内容，做如下补充条款，双方共同遵守执行。

　　一、因管英合多年经商，各种关系及社会背景复杂，双方离婚后，为防止管英合单方引发的各种债务、欠款纠纷、尤其电站解决时，可能引发意想不到的事件发生，造成徐玉杰、管国富财产流失，发生相关连带赔偿责任。为保全徐玉杰、管国富所得财产不受损失、不受牵连，双方协商同意对外一致按离婚协议中不真实的财产分割条款执行有效，具有法律效力。

　　二、如徐玉杰不能协议离婚或离婚后，徐玉杰及亲属与管英合再次发生财产纠纷诉讼法律时，双方离婚协议中的财产分割条款无效，均按20xx年2月26日双方实际财产分配协议执行有效，具有法律效力。

　　三、管英合及亲属在双方离婚后，如再次与徐术杰发生财产纠纷诉讼法律时，双方均按离婚协议执行有效，2月26日协议无效。

　　四、如因管英合电站项目或欠款发生的债务纠纷诉讼法律时，一切后果责任由管英合承担，与徐玉杰无关，双方均

　　按离婚协议执行有效。

　　五、次于管国富，因患周期性麻痹，不定时发病，在没有工作前，发生的医疗费在3万元以内由管英合负责承担，超过时双方各承担50%。如山庄、电站无结果，管英合无生活来源时，发生的的医疗费双方各承担50%。

　　本补充协议一式二份，双方各执一份，签字后生效，补充协议与离婚协议具有同等法律效力.

　　协议人：

　　协议人：

　　年 月 日

补充协议书7

　　甲方：_ _ _____________________ _

　　乙方：_ _ ______________________

　　签订日期 ：_ _ ____ 年 ____ 月 _____ 日

　　为了维护甲、乙双方的利益，确保甲方的经营活动的正常开展，本着平等自愿，协商一致的原则，签订如下补充协议：

　　一、甲方在录用乙方后，同时为其解决户口的 问题，乙方

　　必须为甲方服务两年。

　　二、乙方因本人原因不能为甲方服务二年的，须按每月 600 元赔偿金计算，有一个月算一个月，逐月累计，向甲方作出赔偿。

　　三、甲方为提高公司员工的'业务水平，根据乙方的实际工作岗位给予相应的业务培训，，凡甲方给乙方相应业务培训的，乙方必须根据本人所在的岗位，为甲方服务不期限。如：培训一部：培训师 服务三年；培训二部：野外运动教练服务两年；客服部：客服专员 服务两年。销售部：销售代表服务一年；策划部：网页设计服务一年：

　　四、乙方因本人原因不能达到服务期的，一年的须按每月 500

　　元赔偿金计，二年的须按每月 300 元赔偿金计，三年的须按每月 300 赔偿金计，有一个月算一个月，逐月累计，向甲方做出赔偿。

　　五、本补充协议作为劳动合同的附件，与《劳动合同》同时生效。

　　六、本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖 说明：本合同内容仅供甲乙双方的一种参考，使用时须仔细阅读所列条款，合同内容根据双方实际情况来进行调整，切勿直接套用。文件可直接下载编辑，可用于电子存档。

　　章后生效。

　　甲方：***企业管理有限公司 乙方：

　　法人代表委托人：

　　身份证：

　　日期：

　　日期：

补充协议书8

　　甲方：

　　乙方：

　　1、本技术服务项目名称：四川移动无线音乐运营中心产品开发技术人员服务；

　　2、本技术服务项目起始、终止日为年月日至年月日；工作时间为上午9：00～下午18：00；午休时间为：12：00～13：00

　　3、本项目由乙方提供开发设备，支付给乙方设备使用费为：200元/台/月。

　　4、本项目如果每人每月加班时间在10小时内（含10小时），则不计算加班费。超出10小时按照主协议约定加班费来执行。

　　5、项目结束前15天，甲乙双方协商确认是否续约，以便乙方做好人员后续工作安排。

　　6、技术人员等级认定说明：

　　乙方技术服务人员最终等级确认以用人方（四川移动）的等级评定为准。注：用人方（四川移动）每3个月对技术服务人员重新评级。

　　7、乙方应确保技术服务人员的稳定，如技术服务人员因各种意外或其他突发事件突然脱岗，乙方应在5个工作日内完成后备技术服务人员通过面试并上岗工作。期间产生的费用由乙方承担，造成的损失由乙方负责承担。

　　8、到甲方现场开发、服务的乙方技术人员的人月单价如下：

　　甲方（公章）：xxxxxxxxx乙方（公章）：xxxxxxxxx

　　法定代表人（签字）：xxxxxxxxx法定代表人（签字）：xxxxxxxxx

　　xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日

补充协议书9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据20xx年7月31日签订的《保洁服务合同》（以下简称原合同），双方本着互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，在原合同不变的情况下，就甲方园林绿化养护有关事宜达成如下补充协议：

　　一、双方约定事项：

　　1、养护范围：甲方所有公共区域绿化，包括草坪、灌木、乔木等；

　　2、养护时间：年月日起至年月日止；

　　3、支付方式：服务费用为每月6900元，大写人民币为陆仟玖佰元整。每月的5日为结款日，乙方应提前提供服务发票，甲方在收到发票后，经审核无误后随原合同支付当月的服务费用。

　　二、双方应遵守的事项：

　　甲方责任：

　　1。甲方为乙方提供园林绿化浇灌所需的水源、电源；

　　2。如果在养护中需要更换植物及工具等，乙方有责任提供计划及报价供甲方参考，经甲方同意，方可购置，购置费用由乙方提供发票甲方支付。

　　3。在检查时如发现不合格之处有权要求乙方重新保养。

　　4。负责协助苗木的看护，防止人为损伤苗木事件的发生。

　　5。全面监督、指导、检查、验收乙方工作；及时为乙方办理结算，按时支付养护费用。

　　乙方责任：

　　1、乙方就甲方所有公共区域内的绿化养护工作分为基本工作和定期工作两部分。基本工作是指一般性地正常维护，即浇水、清理垃圾（修剪绿化时所产生的垃圾）、零星病虫害防治、除杂草和修剪等。定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害的防治；

　　2、甲方园林绿化内的所有支出费用均有乙方全权负责（包括工人工资、工具、施肥、打药以及养护耗材等）；

　　3、规划绿化养护工作要求即检查验收标准如下：

　　浇水：浇水周期具体视天气情况而定，保持植物良好长势，不出现植物枯萎等缺水现象；

　　施肥：施肥周期半年1—2次，做到施肥均匀、充足、适度；保证绿化植物强壮、枝叶茂盛；

　　修剪整形：①草地：半年平均修剪6—8次，要求草的高度一致，整齐美观，无疯长现象；②灌木、乔木：半年平均修剪4—6次，要求主枝分布均匀，通风透气，造型美观；③乔木：冬季修剪一遍；

　　病虫害防治：防治项目为草地、灌木、乔木等，要求春季每两月防治一次，夏秋季每一月防治一次；除杂草、

　　松土：草坪等除草每月一遍，雨后杂草严重部位每周清理一遍，草坪上不允许有开花杂草，花丛中不允许有高于花木的杂草；

　　清理绿化垃圾：修剪下来的树枝和杂草当天垃圾要当天清运，不准就地焚烧；

　　保护措施：保护现有绿化的完整，及时修复损坏的植物，冬季应加强乔、灌木的保温，防止植物因天气原因出现死亡；冬季保温所需相应物品由乙方提供计划，甲方支付。

　　三、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

　　四、其他未说明条款与原合同保持一致。

　　五、本协议一式肆份，双方各持贰份，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：xxxxxxxxx乙方（公章）：xxxxxxxxx

　　法定代表人（签字）：xxxxxxxxx法定代表人（签字）：xxxxxxxxx

　　xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日

补充协议书10

　　甲方(房主)：__________签名/盖章(红印)

　　乙方(承租人)：__________签名/盖章

　　乙方身份证号码：_______________________________________(需本人填写)

　　一、甲方将金平路328弄21号302室的房屋出租给乙方作为员工居住使用。

　　二、租期贰年，从20xx年07月01日起到20xx年06月30日为止。

　　三、月租金为人民币叁仟零伍拾元，乙方共现金支付(计大写玖仟壹佰伍拾元整)。

　　四、保证金

　　1、交付租金同时，乙方应另付保证金人民币陆仟壹佰元整(小写：￥6100元人民币)。

　　2、保证金支付方式：现金支付。

　　五、乙方租用后应注意以下事项：

　　1、乙方应遵纪守法，合法居住，并自行办理相关手续、承担相关职责。

　　2、乙方居住在该出租房内的人员不得大声喧哗，乱扔垃圾，不得严重扰乱左邻右舍的居住。如有投诉、报警等对甲方造成不良影响的，甲方可提前终止本合同，乙方承担相应职责。

　　3、乙方应注意居住安全，自行采取防火、防盗等安全措施。加强用电安全，不得乱拖、乱接电线;对于防盗、防火、用电安全进行经常检查。如乙方措施不当造成的所有损失，其损失由乙方自行承担;造成甲方房屋财产损失，由乙方全额赔偿给甲方;造成第三方房屋财产损失，由乙方负责处理，由乙方全额赔偿对方。并按违约处理。

　　4、乙方对租用房没有处理权，不能擅自合租、转租，员工合住最多不超12人，也不能改变其用途，否则属于违约。如有此类状况发生除支付违约金外，甲方有权解除协议并收回房屋。

　　电、水、电视及其它设施由乙方使用，产生的费用(包括治安、政府部门的各项管理费用)由乙方按时、足额缴纳，如有失误，造成麻烦，乙方自行解决，确需甲方出面协助解决时，乙方应支付甲方必要费用。以上缴费收据请乙方自行保存，以备查对。

　　附：电表底数___________;水表底数___________;电视费______________;以上数据由乙方自行核对，自行填写。

　　5、乙方在租用期内，不得改变房屋结构及其设施;使用中如有损坏或管道堵塞，应予修复、疏通，费用自理。乙方装修须合理且费用自理;乙方退租或租期到期如需拆除装修请同时恢复房屋原貌，产生费用由乙方自理。并按违约处理。

　　6、甲方不分担乙方在租房期内对其自身造成的损失和对第三方造成的任何道德、经济、经营和法律职责及损失。

　　六、有关退租、转让转租的条款

　　1、协议期内，乙方履行本协议所有条款后，甲方不得提前收回房屋(发生甲方潜力范围之外的不可抗事件和乙方违约的状况下除外)。

　　2、乙方租期未到期遇实际困难要求退租时，务必提前与甲方协商一致，能够提前终止合同。

　　3、协议期内，乙方如果出现以下任何状况：退租、转让转租、及由于乙方违约原因造成甲方提前收回房屋的任一状况下，乙方都务必按协议缴清所有应付款项。

　　4、乙方承租到期应完好归还租房协议和所有钥匙及有关物品(附照片)，如果所租房内的所用设备有损坏，乙方负责修复或者甲方在保证金内扣除相应赔偿金额。

　　5、乙方没有透过甲方书面同意及签字的转让转租行为，属乙方无效转让转租、乙方的无效转让转租是违约行为甲方不予承认。

　　七、有关续租的事项

　　1、租房者在遵守前期协议的状况下，能够获得优先续租权，但务必在原租期结束日前一个月与甲方重新签订租房协议，租金在前期协议租金基础上逐年捉增，提增幅度根椐当年状况确定。

　　2、在原租期已到期，新的续租协议还未签订的状况下，甲方将收回房屋，不再签约续租。

　　八、本协议经甲乙各方协商一致、同意、签名盖章后生效，签订之日为本协议的生效日期;所有条款务必执行、本协议内所涉违约的违约金金额为人民币叁仟元整，凡乙方违约将支付给甲方违约金外同时甲方收回房屋并且乙方根据本协议条款缴清各种费用所有应付款。

　　九、本租房协议为甲乙双方的正式协议，以原件为准(甲方未盖红印章的不属正式协议，复印件不能作为正式协议使用)。

　　十、补充协议：乙方应爱护出租房内设施设备，如有损坏乙方应及时修复或照价赔偿。赔偿金额按甲方装修结算合同为准。正常磨损除外。

　　十一、本协议壹式叁份，每份贰页，甲乙各方各执壹份，第三方中介壹份。

　　甲方： 签名/盖章(红印)乙方： 签名/盖章

　　联系电话：_______________________联系电话：_________________________身份证号：_______________________暂住证号：_________________________

　　联系电话：_______________________联系电话：_______________________

　　第三方中介：_______________________

　　本协议签订于：20xx年6月25日即日生效

补充协议书11

　　第一条：甲丙方同意将〈〈房屋租赁合同〉〉之收入按前合同内容支付期直接汇入乙方为甲方所开的保证金帐户上。

　　第二条：甲丙方同意与湖南省人民医院达成“湖南省人民医院租赁费必须向乙方为甲方所开的保证金帐户支付其应付款”的补充协议，并作该协议附件。

　　第三条：甲丙方同意授权条款：依据甲丙方与湖南省人民医院的〈〈房屋租赁合同〉〉，甲丙方同意授权乙方：在湖南省人民医院未按〈〈房屋租赁合同〉〉与〈〈关于明确房屋租赁应收款方式的补充协议〉〉向乙方为甲方所开保证金帐户上支付应付款时，乙方有权直接代替甲丙方向湖南省人民医院催收。

　　第四条：甲方同意该保证金帐户的资金为该笔债务的质押担保金，该项保证金帐户仅用于封存租金收入，受乙方监管，不得用于其他用途。该项笔债务的本金、利息及其他费用在按贷款协议条款的条件下，甲方不得以任何理由支取、使用、转让该项保证金帐户的资金。甲方同意乙方有权直接扣划该保证金帐户上的资金用于偿还该笔债务。

　　第五条：未经乙方书面同意，甲方不得终止、或修改租赁协议。

　　未尽事宜，三方另行协商。本协议一式六份，三方签生效。

　　〈〈关于明确房屋租赁应收款方式的补充协议〉〉，〈〈房屋租赁合同〉〉作为该项协议的附件。

　　甲方(公章)

　　法定代表人(签)

　　乙方(公章)

　　法定代表人(签)

　　丙方(公章)

　　法定代表人(签)

　　20xx年x月x日

补充协议书12

　　本合同书由与于日签署。设计人按先前签订的合同要求完成了工程的初步设计和施工图设计，并配合完成了相关专题论证和第三方审查工作。现因建设地点附近拟建，对本工程影响较大，属于重大设计变更，需易地重新设计，为此，双方经友好协商，就原合同形成补充协议如下：

　　一、鉴于工作量和成本变化较大，经双方协商决定在原合同基础上，增加设计费人民币。

　　二、本费用包干重新设计和变更设计的全部费用，包括上级各级主管部门要求报送的全部设计文件编制、出版费用，咨询审查费用，以及为满足审批要求而完成的设计工作费用。

　　三、付款方式：本协议书的总金额是完成协议书所规定义务的一切费用。由设计人包干使用，业主将按进度分期支付。

　　1、在签订协议书后3天内业主预付总费用的20%作为预付款;

　　2、设计人完成施工图设计文件，并提交业主后3天内业主支付总费用的40%;

　　3、施工图设计文件通过业主和上级主管部门审查、修改批准后支付总费用的40%;

　　4、本协议书费用为补充费用，不重复留质量保证金，原合同约定的质量保证金不变。

　　四、本协议书未尽事宜由双方协商解决。

　　五、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，本协议书作为原合同的补充件，与原合同具有同等效用。

　　六、本协议书一式六份，正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两份。

　　业主：

　　设计人：

　　法定代表人

　　法定代表人

　　或其授权代理人：

　　或其授权代理人：

　　地址：

　　地址：

　　电话：

　　日期：

　　电话：

　　日期：

补充协议书13

　　甲方:

　　乙方:

　　经双方共同协商,甲方将其开发建设的位于江苏省宿迁市经济开发区(西区)内,第一期的部分厂房工程(韩国现代牌豪华大巴客车生产线)项目承包给乙方施工,现就本建设工程施工事项双方达成共识,特订立本协议条款:

　　一 、工程概况:

　　1、工程名称:第一期部分厂房、场地、排水、厂区内道路、绿化、住宅;

　　2、工程地点:江苏省宿迁市宿城开发经济区内;

　　3.、建设规模：住宅三幢，面积约21600㎡，结构：小高层钢筋厂房，单层，钢结构，基础：钢筋混凝土基础。

　　二、工程承包内容与范围：

　　1、土建工程、钢结构工程、水、电工程、消防工程、土方挖运填工程、地下室工程、路网工程、排水系统工程。

　　2、工期要求：本项目施工工期按照工期定额乘于80%，作为单体项目的施工期。

　　3、开工时间：本合同签订生效后，接到进场通知书一星期内乙方应进场施工。(其他配套项目根据甲方需要可及时进入施工，如围墙、土方挖运填等)。

　　4、本项目工程概算造价约为捌仟万元人民币左右，具体根据实际工程量按实际结算，承包方式：包工包料。

　　三、质量要求：

　　1、乙方应按照国家的有关施工规范及施工规程进行施工，按照国家规定工程质量验评标准进行施工，切不可偷工减料，应保质保量的完成施工任务。

　　2、本工程的工程质量应达到合格以上。在施工中，工程质量若达不到要求，乙方应负责整改至合格为止，其所造成的损失概由乙方自行负责。

　　四、安全要求：

　　1、在施工中，乙方应按照国家规定的建筑工程安全操作规程进行施工，保证施工安全。

　　2、在施工中，乙方所造成的安全事故概由乙方自行负责。

　　五、计价方式及取费标准：

　　1、按照20xx年苏《建筑安装工程单位估价表》进行工程结算。

　　2、各材料价格按照宿迁市造价站发布的同期信息进行计价，按实补齐与定额的差价。

　　3、取费标准按国家规定取费，税收按国家规定收取。

　　(1)、工程总造价结算：①房屋建筑工程决算按照工程竣工决算总造价乘以 %进行结算，作为工程的决算价。②附属工程及增、减工程按建筑定额进行工程决算，按工程总造价乘以 %进行决算。③税费由乙方承担。

　　(2)、工程签证：对每个工作段进行工程签证，本签证作为工程决算的依据。

　　六、合同价款：按本工程竣工决算为准。

　　七、付款方式：

　　1、工程进度款按每月计算，乙方应于每月的25日提交当月完成的工作量，甲方应于当月30日前审批完毕，当月工程量审批完成后五天内甲方支付工程进度款，在以后的每月工程进度款支付方式按此类推。甲方接到乙方提交的工程量进度报告末于次月5日前计量完毕视为认可乙方提交的进度款结算报告。

　　2、本项目按月进度支付工程款，按月支付工程进度款85%，工程完工支付工程进度款至90%，工程验收合格后支付工程进度款95%，留下5%为工程维修金，维修金的返还条件按规定执行。

　　八、甲方的责任：

　　1、甲方驻现场项目管理代表：

　　2、解决施工用水、电，迁至施工现场内，费用由甲方自负。

　　3、在施工中当地地材采购如遇他人干预，使乙方无法进行正常施工，由甲方出面协调直至能正常施工。

　　4、合同签定后甲方确定开工之前15日内必须把施工图纸(提供捌套)等一切必需的手续交给乙方，及时办理工程报建手续。

　　5、按约定及时办理支付工程进度款。

　　6、按规定及时办理工程决算。

　　九、乙方责任：

　　1、乙方应按图纸设计的要求进行施工。

　　2、应保质保量地完成工程任务。

　　3、及时支付工人的生活费和工人工资。

　　4、交纳工程保证金 万元。

　　十、本合同生效及开工时间：

　　1、本合同双方签字盖章后生效，应认真履行，任何一方均不得违约，违约方赔偿另一方的损失。

　　2、开工时间：本合同签定后甲方应在年月条件给乙方开工主工程项目。(具体开工时间根据甲方的开工进场通知书为准)。

　　十一、其他约定：未尽事宜双方另行商定，本补充协议书和施工合同具有同等法律效力。

　　十二、本合同双方签订之日起，乙方应在当天注入人民币 到甲方帐户作为工程保证金，本工程主体封顶完工后15天内甲方一次性返还乙方。如果甲方原因造成没按双方约定时间开工，此保证金甲方应无条件返还乙方。

　　十三、本合同一式四份，甲、乙各执两份。

　　十三、签定地点：宿迁市经济开发区九州现代车业工程指挥部

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

补充协议书14

　　发包人：_________________(甲方)

　　承包人：_________________(乙方)

　　工程名称：_________________

　　甲方双方就本工程的施工，于________年____月____日签订了《广东省建设工程施工承包合同》(合同编号：_____号，下称原合同)，为了便于工程顺利施工，双方同意对原合同补充如下：

　　1、由于原预算造价未包含大石挤淤，因此需要增加大石挤淤约______万立方米，造价约______万。

　　2、由于存在土方缺口，因此需要增加回填土方约____万立方米，造价约______万。

　　3、原合同第____页第81.1款变更为：发包人每月15号前，按上月完成工程进度的80%并扣除该期进度30%的工程预付款后，支付工程进度款给承包人。当工程款付款至实际完成工程量的90%时暂停支付工程款。

　　4、本补充协议一式六份，甲乙双方各执一份，其余交有关单位;本协议自甲乙双方代表签订之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　签订日期：_______年____月____日

补充协议书15

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20__年7月13日签订合同编号为NPXY合20__-SG-01的《毕节万晟置业土石方外弃工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

　　鉴于：

　　因冬季施工增加成本及施工难度加大等原因，为保证工程进度与施工安全质量的前提下，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容变更部分为：

　　1、样板区土石方工程量经甲乙双方预算约计15.2万方，在原合同的基础上增加4.5元/立方米(即按36元/立方米结算)。

　　2、本协议签订前乙方已施工完成7万方的土石方量，剩余约计8.2万方;乙方需在施工有效工期40天内完成(施工有效工期为：除了政府管制日期与不可抗力因素如雨天，其余都计算为有效工期，40天有效工期自本协议签订之日起)。

　　3、如乙方能按时完成剩余约计8.2万方工程量，甲方将另行增加4元/立方米作为乙方赶工费的奖励(此奖励只对剩余约计8.2万方量有效);乙方施工延期不得超过3天，如延期超过3天则取消本协议按原合同执行。

　　4、不可抗力因素如雨天等需经双方签字确认;政府管制日期乙方需向甲方提供红头文件;雨停后24小时乙方必须正常开工。

　　5、经甲乙双方确定，乙方需新修样板区北部施工道路;新修施工道路路线上的青苗赔偿问题由乙方负责协调，甲方负责进行赔偿;新修施工道路的工期不得在制定的40天有效工期内折扣。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　本协议为甲乙双方最后一次协商，乙方不得以任何理由提出其它异议。

　　三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日