项目协议书
项目协议书范文集锦10篇
在学习、工作生活中,协议起到的作用越来越大,签订协议可以解决现实生活中的纠纷。一般协议是怎么起草的呢?以下是小编帮大家整理的项目协议书10篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
项目协议书 篇1
合同编号:119242
购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规,为进一步明确内部承包经营责任,经甲、乙双方商定,并结合工程具体情况,对乙方各项技术经济指标、承包经营责任等事项达成如下协议:
第一条、工程概况
1、建设单位:工程名称:工程地点:建筑面积:结构形式:承包范围:承包方式:风险提示:关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:
工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 工程期限:
(1)计划开工日期________年____月____日,
(2)计划完工日期________年____月____日,总共____日历天。
2、质量等级:
3、合同价款:暂定总价:_____________________元,建筑面积以最终房管局实测面积为准。
第二条、合同文件选用标准和选用法规
1、适用标准:
2、适用法规:
第三条、甲方职责
1、协助乙方的施工,保证工程交付给乙方时是符合施工条件的;
3、负责工程质量检查监督;抓好分部分项工程的验收签证,督促施工技术人员搞好工程技术资料的收集、整理、归档工作;
4、在承包施工期间内,乙方因施工管理不善或发生严重失误,造成重大经营损失,明显不能完成承包指标,甲方有权中止本合同,并视具体情况对责任人进行查处,并要求乙方无条件退场,直至追究法律责任;
5、在乙方遇到困难时,有义务与有关部门协调,帮助解决实际问题,以便乙方顺利进行施工生产;
6、水电安装由甲方所属建筑公司指定分包;
7、工程竣工时,及时组织人员验收;
8、按时支付工程款,不得无故拖欠工程款。
第四条、乙方职责
1、必须严格履本合同和总承包合同规定的相应条款;
2、必须按照本施工合同协议条款完成施工任务,服从甲方的统一管理,统一调度,统一指挥;
3、负责劳动组织安排,合理组合,提高工效;
4、负责日常安全防范措施的落实,严格按安全操作规程组织施工,并配合专职安全员,接受甲方及上级安全管理部门的管理,杜绝事故的发生。因乙方原因造成的一切安全责任均由乙方承担。
5、确保工程质量,按照规范要求,确保工程质量达到甲方与施工企业签订的合同条款要求,发生质量事故及拖延工期,建设单位及公司的处罚均由乙方负责。
6、坚持文明施工,保持施工现场文明整洁。
7、做好工程的回访保修工作,因乙方质量原因,乙方必须在规定时间内做好维修工作,如乙方延误维修时间,甲方有权另行安排,费用由乙方承担。
第五条、付款方式
1、本工程预算款为:________________________;扣回工程预付款的方式为:___________________。
2、工程款按_________方式支付,具体为:
(1)本工程无预付款;
(2)按每月完成工程量统计报表,经监理、甲方审核确认后,支付合格已完工工程款的_____%;
(3)总工程款的_____%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,工程竣工后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。
第六条、安全管理
1、工程项目的安全管理人员根据乙方提名由甲方委派,乙方在组织施工过程中,必须根据甲方的内部规章制度建立健全项目安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制,确保必须的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施,消除事故隐患,完全满足安全生产的需要;2特种作业人员包括机械工、电工等必须持证上岗,严格执行有关安全技术操作规程,确保安全施工。施工现场使用的施工机械、机具和电气设备状况良好、能安全运行;
3、施工现场除应设置安全宣传标语牌外,危险地点必须悬挂安全标志、警示牌等,确保施工人员、过往行人、周边住户的人身及财产安全;
4、乙方不得违反操作规程施工,严禁违章作业,严禁野蛮施工。如发生安全事故,产生的法律责任和发生的一切费用,均由乙方承担。给甲方声誉造成影响的,应当赔偿甲方损失。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
第七条、质量保修风险提示:保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。
1、乙方在质量保修期内,按照有关法律法规、规章的管理规定,承担本工程质量保修责任,若委托甲方处理,所需费用由乙方承担;
2、乙方承诺依照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中约定的质量保修期承担保修责任。质量保修期自工程竣工验收合格并交付建设单位之日起计算;
3、质量保修责任,属于保修内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起____日内组织保修。乙方未在约定期限内组织保修的,甲方可以指派他人维修,费用在质量保证金中扣除;
4、发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;
5、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修;
6、质量保修完成后,由建设单位和甲方组织验收。
7、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方不得收取任何费用。
第八条、工程转包与再分包乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。
第九条、合同解除
1、乙方有下列情形的,甲方有权解除合同:
(1)没按设计规范要求施工,监理下发整改通知达_______次的;
(2)延期十天没有进场施工,或拖延工期达施工进度计划同期期限_____%的;
(3)发生重大工伤事故,或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的;
(4)拖欠材料、人工费用不及时处理,致使相关人员向甲方主张权利的。
2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额______%以上的,乙方有权解除合同。
3、乙方应在甲方解除合同____日内清场,每逾期一天,乙方自愿按总工程价款的_______%作为违约金支付给甲方。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
第十条、违约责任甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议,任何一方违反上述条款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都应承担相应的违约责任。
第十一条、解决争议的方法
1、本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,也可通过和解、调解的方式解决,非诉方式无法解决争议时,双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。
2、乙方因本工程需要,以甲方名义对外提起诉讼的,甲方应予协助,相关律师代理费、诉讼费、保全费等,均由乙方承担。
第十二条、本协议壹式______份,双方各执______份,自签字之日起生效。
第十三条、本协议未尽事宜双方协商解决。
甲方(签章):法定代表人:授权代表(签字):________年____月____日乙方(签章):法定代表人:授权代表(签字):________年____月____日
项目协议书 篇2
甲方:
乙方:
鉴于:
甲乙双方在履行《xxx》项目开发过程中,甲方将向乙方披露其保密信息(包括甲方内部数据),以及双方在合作过程中乙方已经或者将要知悉甲方的保密信息,为明确甲乙双方的保密义务,保护甲方的商业秘密不受侵犯,经协商一致,达成如下协议:
第一条保密信息的范围
1、保密信息是指由甲方通过文字、电子或数字方式或媒介向乙方提供的,在提供时明确标记有“保密”的,以及虽未标记为“保密”但属于甲方的生产经营数据、报表、图幅、报告及技术信息。口头传达并在传达同时认定为属于保密的信息应当视为保密信息。甲方相关的业务和技术方面有保密要求的资料信息。
保密信息还包括本项目研发中形成的双方共有技术、产权、软件成果、研究思路。保密信息包括但不限于:
(1)数据库所有的数据;
(2)客户或潜在客户的身份及其他相关信息、客户联系方式和客户销售策略等;
(3)市场研究结果,市场渗透资料,及其他市场信息;
(4)销售和市场计划、规划及策略;
(5)销售额、成本和其他财务数据;
(6)经营秘密、技术秘密、设计及专有的经营和技术信息,与本协议所涉及产品及其程序设计、源码等有关的方法、经验、程序、步骤;
(7)产品、零件及服务的供应源;
(8)任何其他秘密工艺、配方或方法;
(9)本项目研发形成的双方共有技术、产权、软件成果、研究思路在成果申报之前。
2、保密信息不包括以下信息:
(1)甲方已经公布于众的资料,但不包括甲乙双方或其代表违反本协议规定未经授权所披露的;
(2)乙方已经独立开发的及未曾违反任何法律、法规或甲方的任何权利的信息,并且该等信息是在乙方依照本协议条款从甲方获悉该等信息之前独立开发的.;
(3)乙方在依照本协议条款从甲方获悉之前已经占有的信息,并且就乙方所知乙方并不需要对该等信息承担任何具有约束力的保密义务;
(4)在双方签订本协议以后并非由于乙方的过错而被公众所知的信息;
(5)乙方在未违反其对甲方承担的任何义务的情况下从第三方获得的信息。
第二条保密信息的使用
1、乙方应使所有保密信息得到最严格的保密,并且除为促进软件新产品发展,或本协议允许的用途外,不得使用该等保密信息。在履行上述义务时,乙方均应采取不低于与保护其自身保密信息所用措施同样严格的措施,并责成其每一位有可能得到保密信息的董事、管理人员、雇员或代理人分别就本协议涉及的保密内容签订一份与本协议所列条款同样严格的保密协议。
2、除非事先取得甲方的书面同意,否则乙方不得复制、出版或向第三方披露任何保密信息。
3、如果具有司法管辖权的法庭或政府主管部门要求乙方披露保密信息,乙方应事先通知甲方,使甲方能够查验需要披露的保密信息。
4、本协议在终止后的2年内仍完全有效。期满后乙方如需对外披露保密信息,事先必须经过甲方书面同意。
第三条保密信息的所有权
本协议的任何规定均不得被视为向乙方授予任何保密信息的任何专有权、转让权或所有权。项目研发形成的软件产品、知识产权等属双方共有。
第四条文件退还
如果双方同意终止《xxx》项目合作,乙方应在双方同意终止后的10日内,向甲方退还全部保密信息及其全部副本(不论其是否是在计算机磁盘、光盘读取器、光盘、硬盘或软件中或在纸张载体上存储、保存或记录的);如果乙方退还上述保密信息及其全部副本为不可行,则该乙方应将其销毁,或者从计算机或其他电子系统中将其删除或抹掉。
第五条违约责任
乙方如果违反其在本协议项下的义务,应赔偿甲方因上述违约而导致的全部实际损失,包括但不限于法律费用。
第六条其他约定
1、乙方在本协议项下的义务对其法定继承人和许可受让人均有约束力。
2、本协议受中华人民共和国法律管辖并按中华人民共和国法律解释。对因本协议或本协议各方的权利和义务而发生的或与之有关的任何事项和争议、诉讼或程序,本协议双方不可撤销地接受中华人民共和国法院的管辖。
3、除非双方采用书面形式,否则对本协议的任何修改均属无效。
4、本协议有效期为—。
5、本协议一式四份,双方各持二份,每份皆具有同等法律效力。
6、本协议在双方签字盖章之日起生效。
甲方:(盖章)
负责人:(签名)
年月日
乙方:(盖章)
法定代表人/委托代理人:(签名)
年月日
项目协议书 篇3
甲方:河南省瑞华建筑工程有限公司太合公馆B区项目部
乙方: 身份证号码:
根据国家相关规范及通知精神要求,及进一步围绕“安全第一,预防为主”的方针,强化甲、乙双方在施工过程中各自的安全责任,提高每一位职工的安全意识,保证职工身心健康和企业财产免遭重大损失,防止职工工伤事故的发生,保证工地财产不受损失。现按照公司相关规定,必须办理好有关手续,签订项目施工人员安全协议书,以资遵守执行。
一、甲方责任
1、甲方贯彻国家有关安全生产劳动保护和消防安全的政策法规,建立安全生产管理网络,制定安全生产各项制度,成立安全生产领导小组,并指派专职安全人员现场管理(现场书面式或口头指令),乙方必须无条件的遵守执行。
2、负责组织对乙方员工的身份证进行登记并组织三级安全教育,岗前培训工作,针对公司施工特点、作业环境、危险区域、设备状况、消防设施等,重点规避可能导致发生事故的危险因素、及各岗位潜在(易发)事故的情况。
3、讲解各岗位的安全操作规程和岗位责任,介绍各种安全活动以及作业环境的安全检查和交接班制度。(倘若)工人发现事故隐患应及时报告领导,采取措施。
4、向乙方传达国家有关部门、公司所制定的方针、政策、制度,建立安全生产责任制度并落实企业安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程,完善安全生产条件,保证安全生产投入和有效实施,及时消除生产安全事故隐患,制定和实施生产事故应急救援预案,确保安全生产。
5、建立安全检查制度。项目部每半月进行一次安全检查,定期召开安全领导小组会议,总结经验,对存在问题落实措施,及时整改,整改有专人负责。
6、组织安全技术交底。根据工程进度,由甲方技术负责人向乙方现场施工人员进行安全技术交底,对交底工作做好文字记录,使全体员工做到心中有底,预防为主。
7、对班组的安全行为进行日常监督,纠正违章作业。发现违章违纪和事故隐患,应立即责令停工、监督整改。对严重违章作业者,清退现场。 甲方负责监督乙方的施工安全,进行安全教育并建立安全教育档案。
8、安全帽、安全带、安全网等一切安全用具,检查和验收工地上的临时电线、机械、塔吊、吊篮等一切安全设施必须符合要求才能投入使用。
9、甲方应给职工提供良好的安全防护设施,从施工用电、“四口、五临边”防护、水平及垂直运输等都必须要有安全防护措施,符合安全生产要求。
10、乙方如有违章操作、不戴安全帽及安全带、违反操作规程等, 经指出后不改,甲方有权对其经济处罚,同时造成一切责任及后果由乙方自行承担。乙方在施工中如不服从安全员的指令,或违反安全条例,甲方有权予以处罚,如由此发生安全事故,由乙方承担责任。
11、对特种作业人员资格审查验证,协助搞好特种作业人员的培训考核持证上岗工作。特种作业人员必须持证上岗,无证者严禁上岗。
12、乙方在协议期间违反社会治安条例或其他有关法规时,甲方有权对其进行处罚,情节严重时可交司法机关依法追究刑事责任。
13、发生事故按规定立即报告有关部门。
二、乙方责任
1、班组必须认真执行和落实上级有关部门、项目部的方针、政策、规章制度,自觉遵守各工种的安全,配合甲方的安全生产文明施工工作,出席安全工作会议,协助项目部做好各种安全工作。
2、思想上时刻重视安全生产,认真学习和严格遵守各项规章制度和操作规程,服从管理,不违章施工,并劝阻制止他人违章施工,爱护和正确使用设备和工具。树立安全生产人人有责的思想。
2、上岗必须按规定着装,正确佩戴和使用劳动防护用品,严禁穿拖鞋、背心上班,工作前禁止喝酒,贯彻执行各项消防管理规定,认真落实安全管理措施。坚持每天班前五分钟的班前安全会。
3、精心操作,做好各项记录,交接班必须交接安全施工情况,交班要为接班创造良好的施工条件,搞好文明施工。
4、熟悉了解自己工作岗位上存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。对项目部的安全工作提出合理的建议。
5、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。有权在发现直接危及人身安全的紧急情况下停止施工和采取可能的应急措施后撤离施工现场。有权对项目部在安全上存在的问题提出批评、检举和控告。
6、施工班组从进入项目部之日起必须遵章守纪,服从项目部的统一领导,对于各班组的员工在工地违规打架斗殴移交当地公安执法部门处理,项目部不负一切责任且给予每人次不少于1000元的罚款。
7、定期向项目部上报本施工班组人员变动情况和各类报表,配合项目部或上级部门对员工的各类检查。
8、劳动保护用品、安全防护用品的合格率及使用率达到100%; 安全教育培训、三级安全教育达到100%;特种作业人员持合格上岗证上岗率达到100%。
9、配合甲方对进场的工人进行三级安全教育,未经过三级安全教育的人员不得进入施工现场,未经教育培训或教育培训不合格的人员不得上岗作业,及时进行季节变换或工作岗位变换后的安全教育。将甲方的安全技术交底落实到作业面的施工人员。负责配合甲方对施工组织设计中的应急预案进行组织演练。
10、班组设定安全生产监督人员。每天进行安全巡查, 发现重大安全隐患要及时上报并消除。参加甲方的安全检查,负责对甲方提出的整改要求及时进行整改,直到隐患得到消除或控制。并按要求的时间及时反馈整改结果。
11、各种施工设备须按规定的要求进行验收、使用、保养和维修。 对甲方提供的设备有按要求进行维护和保养的义务,有权拒绝使用甲方提供的不完好设备。加强用电安全管理,宿舍内的电线和插座须由专职电工安装,不得私拉乱接电线,电工组确保临时用电安全,对不符合要求的临时用电进行拆除整改。严禁在宿舍内私自使用电炉、热得快等电器。
12、班组长负责对本班组员工进行班前安全教育。下达施工任务时应进行有针对性的安全交底,检查操作人员安全着装,不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业。严禁不懂电气、机械的人员,擅自操作使用和维修设备。
13、必须严格遵守项目及班组的各项安全制度及规定,严禁“三违”:不违章指挥,不违章作业,不违反劳动纪律;保证“三不伤害”:不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害。由于违章指挥和违章作业等造成的工伤事故,一切责任将由班组承担,项目部将不承担一切责任。
14、乙方必须严格执行防火防爆制度,易燃易爆物品附近严禁吸烟及动用明火,消防器材不得挪作他用;乙方在容易发生火灾的地方施行动火作业时,事先必须在安全部办理动火作业证,并配备有监护人员和配置灭火器材。
15、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员等),双方应协同进行紧急抢救伤员和保护现场,并在事故发生后的1小时内及时报告上级主管部门,事故的损失和善后处理费用,应按责任协商解决。
三、甲乙双方共同责任
1、甲、乙双方共同遵守国家和本地有关安全生产的法律法规和规定,认真执行国家和企业现行安全技术标准。
2、在甲乙方统一领导下,组成施工现场班组安全生产小组,定期召开安全工作会议。按照职责分工抓好安全制度贯彻和安全措施的落实。
3、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。施工生产前首先落实安全保护措施,防止事故发生。由于施工班组或个人不服从管理而导致事故的,由施工班组或个人承担责任。
4、抓好安全和社会治安教育工作,严肃安全纪律,规范安全行为,净化施工环境,禁止野蛮施工。
5、发生事故立即采取紧急行动,采取措施保护现场,组织人员抢救伤员,防止事故扩大,并应及时向主管部门汇报,积极协助事故调查小组调查。
四、现场住宿管理
1、外来务工人员住宿工地应持有效的身份证(身份证复印件),项目部将统计所有人员信息,办理餐卡、门禁卡等相关手续并备案存档。
2、宿舍床位由项目部负责统一安排,遵守统一作息时间,夜间外出应随身携带本人的身份证、门禁卡,做到早出早归,严禁把外来人员带入宿舍居住。
3、宿舍内严禁私自损坏公司固定资产,如床位、夫妻间隔板、空调及配件等。
4、严禁将家庭、小孩招留在工地住宿。若带家庭、小孩应到外面另租房屋(非工地工作人员),并及时向分管负责人提出申请,如若将小孩带到宿舍区或者工地,家长应是第一监护人,如发生意外,项目部一律不予负责。
5、保持住宿卫生,严禁乱扔垃圾,乱倒残汤剩饭;自己的贵重物品应妥善保管,如有缺少,项目部不予负责赔偿。
6、外来务工人员严禁在宿舍内,防止斗殴事件发生,如有触犯治安、刑事等案件,相关人员将递交当地公安司法部门处理解决,做一个合格的公民。
7、未经项目部许可,严禁在在建楼层里住宿,否则除承担相关处罚外,发生的任何事故由乙方承担。
8、外来务工人员自愿放弃在项目宿舍住宿者,自离开施工现场之时,发生的饮食、住宿、用电用水、防火防盗、路面交通、打架斗殴、人员失踪等一切事故,由乙方承担全部责任,与项目部无关。
五、其他事项
1、甲方实行奖罚管理。乙方在本项目完成了安全文明施工管理目标,由甲方安全管理人员书面建议给予奖励,甲方项目经理签字后,由乙方据此到财务领取奖励款。
2、乙方在本项目的施工过程中,若发生违反安全文明施工规定的现象,甲方将按照有关规定给予处罚。
3、乙方对甲方的安全处罚有异议时,可以书面向甲方项目经理提出异议,对项目经理的回复仍有异议时,可以向甲方的上级管理部门书面申请复核,甲方上级管理部门的决定是最终决定。
4、甲、乙双方必须认真遵守以上规定,如乙方因违反规定或自身原因造成的事故后果需自行负责。
5、附件《民工权益保障承诺书》(附后)
此协议一式三份,项目部、劳务班组各执一份,项目部财务室一份。本协议无异议在乙方入场时生效。
甲方(签字或盖章):
乙方(签字及指印):
年 月 日
年 月 日
项目协议书 篇4
甲方:__________________
乙方:__________________
为了合作顺利完成______项目,经甲乙双方友好协商签订协议如下:
一、双方的权利与义务
1、甲方的权利与义务
为乙方提供办学资质,成立______金陵翻译院培训中心中学生部,限中学生培训项目;为乙方提供______资质,成立______,代理______所能开展的一切业务;协助乙方组织师资以及教学场地安排;提供乙方报名培训发票;甲方______同时作为乙方的报名点,乙方承担费用______万/年;在协议期间内,甲方不得与______其他机构进行以上项目的合作;
2、乙方的权利与义务
以甲方的名义进行项目宣传,负责市场的策划、宣传、拓展以及培训工作;承担合作项目运作过程中的所有费用;在合同期内乙方不得和相关的外部培训机构进行单独合作;甲方提供给乙方的发票必须由甲方指定的人员负责管理,同时承担相应的报名咨询及收费等工作。
二、利益分配与支付方式
甲方代表甲乙双方收取咨询费,咨询费到达甲方帐户后,乙方向甲方开具收据支取合作项目收入的______%(已含各种税金)。甲方向咨询方提供发票。
三、本协议自签订之日起生效。
四、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
五、本协议未尽事宜,双方应本着友好合作的原则协商解决。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
项目协议书 篇5
甲方(项目发起方):
乙方:
根据《中华人民共和国公司法》、《合同法》及相关法律,甲、乙双方本着诚信、互利、公平、公正的原则,就甲方无公害生态畜牧养殖产业项目合作开发达成如下协议条款:
一、 项目内容简介
1、 开发项目名称:无公害生态畜牧养殖
2、 开发项目发起人:
3、 乙方合作意向:
4、 乙方合作方式: 合作方式
①、由乙方出资万元,甲方负责项目内部管理和市场销售。甲、乙双方按比例%、%进行股份分配。
②、甲、乙双方共同出资,乙方出资 万元,占
该项目 %股份,双方共同管理。
③、乙方全方位提供给甲方技术支持,折合现金 万元,占项目 %股份,双方共同管理。
二、 甲方的权利和义务
1、 甲方负责合作项目的规划、设计、可行性研究等前期准备工作;
2、 甲方负责项目的报建报批手续;
3、 甲方负责项目征地的谈判和相关手续的办理;
4、 甲方负责向政府争取项目可争取到的优惠政策;
5、 如项目是甲、乙双方共同出资建设,甲方享有对项目建设合作管理的权利;项目建成后甲方享有相对应的利润股份分配。
6、 如项目是乙方独资建设,甲方对项目建设中的乙方实施情况享有建议权,审议权、监督权,项目建成后甲方享有相应的利润股份分配。
三、 乙方的权利和义务
1、 乙方根据项目投资要注入资金需求,负责资金及时落实到位;
2、 乙方根据项目的规划和设计要求,与甲方共同负责项目建设的组织和实施;
3、 乙方享有对该项目咨询、论证、实地考察的权利,甲方应给予积极支持与配合;
4、 如项目是甲、乙双方合资建设,乙方享有相对应的利润股份分配;
5、 如乙方是提供技术支持的,则根据甲、乙双方协商享有乙方提供技术支持,应享有权利,本条乙方在管理享有建议权。
四、 其他事宜
1、 该协议书仅为意向,其合作方式,投资额度等双方进一步考察协商后,签订《项目协议书》;
2、 甲、乙双方的责、权、利在《项目合作协议书》中作全面的约定;
3、 甲、乙双方保证所提供的资料、数据真实有效、合法。
甲方: 乙方:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
项目协议书 篇6
甲方:
乙方:
身份证号码:
因甲方公司发展需要,现聘用乙方为甲方食品专业餐饮类XX研发部经理 ,甲乙双方经过真诚友好协商,签订以下协议:
一、 聘用期限
甲方聘用乙方的期限为 年(XX年 月 日至XX年 月 日)。
二、 甲方权利与义务
1、合同期间,甲方的食品研发部门工作由乙方负责组织管理和实施,并按照双方协定的薪酬和待遇支付给乙方相关报酬。
2、合同期间,甲方负责乙方在研发过程中的所有项目涉及费用。同时甲方各部门必须协同配合乙方的研发所需要的相关条件和满足其研发的资源需求。
3、乙方除在研发项目上特权外,必须履行作为甲方员工的一切责任与享受国家相关法定权利。
4、甲方应根据协议要求,按时支付乙方的聘用工资及其相关岗位待遇补贴。同时按照国家和省、市有关规定于乙方办理入职手续后一个月内为乙方办理社会保险(五险两金)手续并按法定期缴纳涉及的相关费用。
三、 乙方权利与义务
1、双方签定协议后,乙方应于 年 月 日根据甲方管理相关规定办理员工入职手续。
2、乙方需提供有关身份证、职称证明文件、学历文凭等证明材料。并完成甲方经营实际需求制定的研发工作项目。
3、甲方在申请注册乙方研发的品牌专利期间,乙方积极配合甲方进行初始注册,以便顺利注册成功。
4、按照合作协议进度安排,甲方有权要求乙方提供研发项目的食品配方。甲方对乙方提供的生产配方享有使用权,乙方不得再向任何一方转让和泄密。
5、乙方工作时间和休息休假:按照国家相关法律、法规相关规定,每周不超过44小时(每天8小时工作制,同时依法享受国家法定的节假日。
6、甲方拟定的工作项目必须符合国家法律法规,乙方有权拒绝甲方违法的工作指令及冒险作业和危及人身健康、安全的行为。
四、 聘用工资及支付方式和其他待遇:
1、经双方商定,甲方同意每年支付乙方 (人民币: ¥ 元整)作为聘用工资(说明:工资金额为完税后净金额,以每个月 计算,并于次月15日前发放给乙方;如涉及税费由甲方支付)。甲方确认乙方研发项目在市场推广达到一定效果后,给予相应的绩效工资 (具体金额参照绩效考核制度)。
2、关于交通(自驾车)、通讯、膳食、住宿等员工福利或补贴,甲方予以乙方享受甲方部门总监职级同等待遇。
六、 解聘
1、在协议有效期内,甲乙双方不得擅自单方解除协议,如因此造成损失,由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议,应本着相互支持与理解的原则,提前一个月通知对方,以便另一方做好工作安排。
2、如果双方同意解除协议,甲方应提前出具乙方解聘证明、乙方在甲方申请专利或特别敏感时期不得办理离职手续。
3、在下列情况下,乙方有权提前解除协议:
(1) 甲方不能按时支付工资;
(2)其它原因致使甲方不能履行相关责权时;
(3) 甲方有其它违约行为。
4、在下列情况下,甲方有权提前解除协议:
(1)乙方不能履行相关责任義務时;
(2) 乙方有其它违法行为。
(3)乙方違反甲方規章制度。
七、 违约责任
甲方必须在合同期满 _ _ 年,才可以解聘,如提前解聘,赔付乙方违约金 元整(以乙方10个月工资计算)。乙方如提前解除合同需赔付甲方人民币 元整。
八、 本协议条款货币形式均为人民币。
九、 聘用期满,双方有意签订续聘协议,具体条件由双方另行商议,格式可采用本协议。
十、 本协议自双方签定之日起生效,聘用期满解聘,聘用工资付清、相关证明文件返还乙方后失效。
十一、本协议一式两份,双方各执壹份,具同等效力。未尽事宜,双方另行协商解决。
十二、争议解决办法:原则上双方协商解决,协商不成时由深圳市仲裁委員會仲裁。
甲方:(签字盖X) 乙方(签字):
法定代表人:
电话: 电话:
传真: 传真:
地址: 地址:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
项目协议书 篇7
甲方(委托人):_________________
住所:___________________________
身份证号码:_____________________
通讯地址:_______________________
XX编码:_______________________
联系人:_________________________
电话:___________________________
乙方(受托人):_________________
住所:___________________________
通讯地址:_______________________
XX编码:_______________________
联系人:_________________________
电话:___________________________
应甲方的聘请,乙方指派律师组成法律顾问组,为甲方开发的_________房地产项目(下称本项目)提供法律服务。经双方协商一致,订立以下协议,共同遵照履行:
一、法律顾问组成员及聘期
乙方指派_________、_________、_________律师组成法律顾问组,_________律师担任组长。
法律顾问组的聘期自_________年_________月_________日起至本项目结束止。本项目预计_________年_________月_________日结束。
二、法律顾问组提供法律服务的职责范围
法律顾问组向甲方提供以下法律服务:
1.起草、修改本项目前期拆迁合同;
2.参与本项目工程招投标事务,审查招投标文件;
3.审查、修改本项目工程设计合同;
4.参与本项目工程施工合同的洽谈、起草、修改;
5.审查、修改本项目工程委托监理合同;
6.参与审查本项目工程分包单位的资质,起草、修改工程分包合同;
7.审查、修改甲方采购设备和材料的合同;
8.协助甲方控制工程造价、审查工程量增减的支付依据;
9.协助甲方处理因工程造价引起的争议;
10.参加甲方对工程竣工的验收工作,协助甲方确定工程最终造价;
11.接受甲方委托,担任代理人,参加本项目开发过程中发生的诉讼、调解、仲裁活动;
12.代办本项目开发过程中的公证事务,办理律师见证等非诉讼法律事务;
13.接受甲方委托,办理本项目其他专项法律事务。
三、法律顾问组的工作方式
1.甲、乙双方建立联系人制度,遇有需法律顾问办理的事务,由甲方填写《法律顾问组需办事项》,提前通知法律顾问到甲方处办理;法律顾问因故不能到甲方处办理时,乙方可临时指派其他律师代为办理。
2.在遇有需法律顾问集中办理的法律事务时,乙方指派专人到甲方处办公。甲方指定_________为法律顾问组的联系人,乙方指定_________为联系人。
四、甲方为法律顾问组提供的工作条件
在法律顾问到甲方处办公时,甲方应为法律顾问提供必要的办公条件。
五、法律顾问费的收取办法和结算方式
1.甲方向乙方支付法律服务费人民币_______元,本协议签订时支付_______元,_____年____月____日支付_________元。
2.法律顾问为甲方提供本合同第二条第1-10项服务时,不另行收费;甲方委托乙方办理本合同第二条第11项服务时,乙方在约定的收费标准的基础上,下浮_________%另行收取代理费。
3.法律顾问为办理甲方事务在_________市内所需的资料费、交通费、误餐补助费等项费用由乙方自理;赴_________以外的地区所需的交通费、差旅费、补助费等项费用,由甲方负担。
六、双方责任
1.法律顾问组应勤勉尽责,维护甲方的合法权益,在甲方授权的范围内履行职务,并对所经办事务的合法性负责。因法律顾问的过错而给甲方造成损失的,乙方按有关规定进行赔偿。
2.甲方应如实向法律顾问组叙述情况,提供有关材料。法律顾问在甲方授权范围内代理甲方办理之事务所产生的法律责任,由甲方承担。
七、合同的变更、解除和终止
1.双方应信守本合同,未经双方一致同意,任何一方不得擅自更改、解除和终止本合同。
2.甲方在下述情况下,有权以书面形式通知乙方解除本合同或要求更换法律顾问:
(1)法律顾问不按本合同的约定提供法律服务,经甲方指出后,仍不改正的;
(2)因法律顾问的过错而给甲方造成损失的。
3.乙方在下述情况下,有权以书面形式通知甲方解除本合同:
(1)甲方有意向法律顾问提供虚假情况、捏造事实的;
(2)甲方未按本合同的约定提供工作条件的;
(3)甲方累计 个月未按时向乙方支付法律顾问费的。
八、违约责任
当事人一方不履行本合同或履行本合同不符合约定条件的,即违反本合同时,应赔偿另一方的损失,并支付违约金_________元。
九、合同的生效
本合同自双方签字之日起生效,本项目结束时自行失效。本项目结束时间超过预计时间的,由甲、乙双方另行协商签订补偿条款,可延长聘期。
十、争议的处理
1、本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的、或与本协议有关的纠纷之解决,受中华人民共和国现行有效的法律的约束。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决(只能选择一种):
(1)提交________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向 人民法院起诉。
十一、本合同一式四份,双方各持两份。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):___
法定代表人(签字):___
_________年____月____日
_________年____月____日
项目协议书 篇8
甲方:中国xxx集团有限公司
乙方:
经甲、乙双方共同友好协商,就开发xx省发改委【省发改备案文号】《 》开发生产,达成如下合作条款:
一、重组公司:
本协议签订后,由甲方负责全额投资(备注要求百亿左右的项目)亿人民币,资金方核准后双方重组项目公司董事会,改组公司股东(或重新成立项目公司),修改章程;甲方出任董事长及财务总监。乙方出任常务副董事长兼总经理;董事会由5人组成,甲方委派3人,乙方委派2人;由甲方指定XXX先生/女士任董事长。
二、投资及股权额分配
1、项目总投资为人民币 亿元,由甲方全额投资。
2、股权分额分配为:甲方占70%,乙方占30%。中介机构由乙方另行承诺。
3、甲、乙双方约定,当开发项目产生利润的当年,每年从年税后利润中提取5%作为公司的两金(公积金、公益金)。3%作为公司费用,其余作为归还投资款处理。当甲方总投资资本收回后,按甲、乙双方各持股份比例分配所得利润。
三、拨款方式:在开发项目期间,按项目建设进度计划拨款,项目公司必须如实安排项目各项用款计划,并报甲方审核。
四、双方责任:
1、项目公司须提供用款还款计划书。
2、本协议签订后,甲方负责过境资金的相关手续。
3、乙方负责接款银行的结汇工作。
五、监理方责任
监理方由投资方委派,负责监管项目工程是否按合同条款规定进展;在项目的建设、开发中,是否有违规违纪违法行为,及直接影响项目开发进展的行为。如有违反上述规定,监理方上报集团公司核查确认后,有权终止本协议或停工停业进行整治,必要时提交有关司法部门处理。
六、不可抗力因素
由于战争、国家政策重大更改及地震、台风、水灾、火灾以及其它不能预见,并且对其发生的后果因不可抗力因素致使影响本协议履行,双方都不属违约。
七、合作期限
本协议有效期为长期。在双方合作期间,如甲、乙双方发生经济纠纷,双方友好协商解决;如协商无效时,任何一方可向当地合同管理机关进行仲裁。
八、本协议未尽事宜,甲乙双方另行签订补充协议,补充协议是本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。
九、本协议一式4份,甲乙双方各执两份。此协议与相关补充协议,具有同等的法律效力,甲乙各方自行存档。
甲方:中国xxx集团有限公司
法定代表:
(签章)
乙方:
法定代表:
(签章)
年 月 日
项目协议书 篇9
甲方:、县科委
乙方:
农学院
为了帮助甲方水稻新品种实脸项目获得成功,甲乙双方经充分协商,兹定如下协议,共同遵守。
一、甲方负责提供亩良田,种植水稻新品种号。并负责耕田、施肥、用水等事项。
二、乙方负责提供水稻新品种种子及整个种植期间的技术指导。整个种植期间的技术指导,由乙方拟订出详细的实施方案,甲乙双方同意后由甲方组织的人员及乙方技术员共同实施。
三、甲方对本项目负责资助经费万元,乙方只能用于本项目的费用支出,不得挪作他用。
四、在本项目进行中,甲方有权检查项目的进展情况和经费支出情况以及提出建议和意见。对提出的建议和意见,乙方应予重视。
五、合作期间,甲方选派农民技术员到乙方进修培训,乙方免收培训费及住宿费。
六、本项目结束后,由乙方及时做出详细、全面的总结给甲方,以利甲方将实验进一步推广;同时,乙方还需提供资金的使用报告及具体细目给甲方。
七、本项目结束后,甲乙双方视其情况可进行其他科技项目的合作。
八、甲乙双方应严格执行本协议,以保证实验的成功。如由于乙方的责任,使项目受到损失,甲方有权扣除部分资助经费作为报失的补偿。
九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。本协议自双方盖章后生效.有效期自________年月至________年月止。
甲方:(章)
负责人:(签名)
乙方:(章)
负责人:(签名)
________年____月____日
项目协议书 篇10
甲方:
乙方:
鉴于,为达到瓦斯利用、利国利民,保护环境的目标,甲乙双方本着优势互补、合作共赢、平等互利、共同发展的原则,根据国家相关法律法规,经协商一致,就瓦斯利用发电项目(以下简称“本项目”)达成如下意向性协议,双方共同遵守:
一、双方合作经营项目
xx煤矿瓦斯利用发电项目
二、合作方案
1、项目采用双方分别投资,共同开发利用的方式:
甲方负责煤矿原有瓦斯抽采系统稳定安全抽采瓦斯,确保瓦斯气体稳定供给乙方有偿使用。
乙方负责从瓦斯抽放泵出口至瓦斯发电机组处所需设备和安装的管路、安全设施的全部投资。
2、乙方有偿使用甲方抽排的瓦斯气资源,所产生的电力优先满足煤矿使用外由乙方独立销售瓦斯发电转化电能。
三、合作经营实施步骤
1、签署本协议后30日内,甲方提供相现有瓦斯抽采数据及近期技改规划方案等技术资料供乙方参考并提供建站土地。
2、签署本协议后30日内,乙方安排技术人员对甲方煤矿瓦斯资
源进行现场分析、勘查,对瓦斯电站项目建设进行可行性认证,并确定电站设计总装机容量及实施计划并负责工程实施。
四、计量方法
1、双方约定以电站发电总量结合并网送电出口计量端口进行计量,计量装置必须通过国家法定检验部门检验合格。
2、瓦斯气及供煤矿用电抄表结算日期同步进行,以每月电力部门对甲方煤矿的抄表日期为准,付款周期为7个工作日。
3、双方同意以自动抄录装置的数据或人工抄录的数据作为结算依据。当自动抄录装置故障时,以人工抄录数据作为结算依据。
4、一方提出用电计量装置失准,另一方应同意由有资质的计量检定机构进行校验,提出方支付校验费用。如果校验结论为合格,双方均不得对计量装置提出异议;如果校验结论为不合格,乙方应负责更换合格的计量装置。
5、如计量装置失准或某些原因出现电量无法确定的情形,由乙方提供每日的运行记录数据以及当地供电局提供的数据,核算甲方当月的用电结算电量。
6、瓦斯发电站使用的纯瓦斯气量约定计算公司为:发电使用的纯瓦斯量=实际发电度数除以叁。
五、计量结算价格
1、瓦斯发电供煤矿使用部分,供电结算价格按上网电价执行,由甲方支付与乙方。
2、瓦斯气量结算价格经双方约定为元/方,双方在当月30
日前对发电量进行确认并计算出瓦斯气量,由乙方在次月的7个工作日内支付与甲方。
六、排他约束、保密及补助分享
1、项目启动后,乙方需付出大量人力、物力进行项目开发,因此协议签订生效后,甲方未经乙方书面同意不得另行与第三方签订煤层气或瓦斯利用方面的协议。
2、未经另外一方同意,任何一方不得向第三方泄露本协议的具体细节。但用于政府部门、上级主管部门、以及外部其他第三方审批部门的审批、审查或者办理相关手续,可以未经另外一方同意,直接提供给第三方使用。
3、此项目产生的财政补贴按照:
国家对煤矿瓦斯(煤层气)开发利用给予的优惠以及各项财政补贴,由甲方享有;发电上网补贴由乙方享有的方式分配。
七、权利及义务
(一)甲方的权利和义务
1、甲方明确负责人,协助乙方办理发电
站前后期相关报批、核准、验收等手续,同时为乙方提供发电业务上网及申报上网补贴所需煤矿的相关材料。
2、甲方负责电站建设用地和场地的平整工作以及保证公路的畅通,并负责电站建设期间和运营期间的所在地相关矛盾的处置工作。
3、协助管理、看管工程现场的设备及其相关工程材料,尽可能为乙方项目管理人员、工程施工队伍等相关人员提供生活及工作上的
便利。
4、煤矿余热利用部分,由甲方负责投资余热利用设备,乙方利用发电机组余热免费为煤矿供暖供热。
5、甲方负责瓦斯抽采系统的维护,确保供给乙方相对稳定的瓦斯气源,提高瓦斯利用率以实现电站的效益最大化。
(二)乙方的权利和义务
1、负责编制电站的可行性研究报告以及取得电站相关批文,并按照相关标准,充分考虑环保降噪因素,进行电站的规范化建设。
2、煤矿提供瓦斯等级报告后,负责开展瓦斯发电站的详细设计。
3、煤矿提供抽采气体的浓度、流量数据后,乙方在30日内评
估确定首期工程机组数量、确定工程开工日期并负责工程实施。甲方监督乙方在评估期结束后十天内开工建厂,发电机组二个月到达现场,四个月时间达成发电上网工作,因不可抗拒力出现,期限顺延。
4、负责规划并安装余热利用系统管道接口。
5、负责电站的接入系统设计及上网。
6、负责机组的运行、维护及管理工作。
7、接受当地电网公司的供电管理,接受有关职能部门的安全检查,生产运行符合煤矿的安全生产需要。
8、乙方负责瓦斯抽放泵排气出口至瓦斯发电站及电力并网的全部设备投资、安建、运营和维护管理。负责电力并网销售的电费结算,申报电力并网的财政补贴。
9、对甲方瓦斯抽采过程免费提供技术指导,以提高矿井瓦斯抽采率,实现矿井瓦斯利用效益最大化。
九、特别约定
1、甲方提供用于电站建设的土地部分,前期已投入的土建部分作价 万元由乙方在本协议签署30日内支付与甲方,土地以租赁形式每年支付土地租赁金,租赁协议另行协商签署。
2、为支持甲方正常生产经营以保证瓦斯利用,乙方提供300万元借款供甲方用于保障正常生产,借款合同另行协商签订。
3、乙方按照乙方权利义务中第三项之规定时间内发电机组进场的,双方对未尽事宜进行协商补充并签署正式合作协议;乙方未按时间要求实施建设进度的,甲方有权视为本意向性协议终止。
十、其他事项
本意向性协议一式四份,自双方签章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
签订日期: 年月日
评论