安装协议书

关于安装协议书合集十篇

　　在当下社会，协议使用的频率越来越高，签订协议能够保证双方合作愉快。一起来参考协议是怎么写的吧，下面是小编精心整理的安装协议书10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

安装协议书 篇1

　　合同编号：_________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-020xx年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　第三条材料供应

　　一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

　　二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　第四条工程结算方式

　　一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。

　　二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

　　三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

　　四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

　　第五条工程验收

　　一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

　　二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

　　第六条保修维护

　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿服务。

　　第七条组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第八条甲方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

　　三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；

　　四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第九条乙方的承诺与保证

　　一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；

　　三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；

　　四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；

　　五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十条违约责任

　　一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________％的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

　　三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第十一条保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十二条补充与变更

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　第十三条不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十四条争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条优先权

　　为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

　　第十六条其它

　　一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

安装协议书 篇2

　　签订日期： 年 月 日

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将《 温室设施施工安装》项目土建安装施工分包给乙方，双方经友好协商，达成以下协议，愿共同遵守。

　　一、合同金额及支付方式：

　　1、合同金额：单价约 元/平方米，总计施工面积约 平方米（共计 6 栋），总计人民币： 元（大写：人民币 ）。

　　2、支付方式：施工进场后，支付乙方 万元，工程安装50%支付乙方4万元，安装完毕验收支付乙方 元人民币，剩余 元人民币作为质保金。

　　3、工程验收合格证明和相关付款申请材料，向乙方支付第三笔款项。 二、履行时间、地点及方式

　　1、合同生效日：双方签订合同之日起。

　　2、工程期限：于20xx年 月 日前完成合同内容的安装工作； 3、工程地点：湖南永州市宁远湾井镇下溪；

　　4、工程内容：包括大棚骨架、棚膜、开窗系统.防虫网等的安装，详见工程施工图纸。

　　5、保质期：一年。 三、双方的权利和义务： （一）、甲方的权利及义务：

　　1、甲方和业主方签订合同，负责和业主方协调关系，并承担所需费用。 2、甲方需及时按照合同约定的时间及方式支付款项。

　　3、甲方须按时按量提供安装材料，否则工期相应顺延；超出一日以上经相应人员签字确认后应对乙方作出相应补偿。 （二）乙方的权利及义务：

　　1、乙方应根据甲方与业主方所签订合同的安装施工技术要求和质量要求保质保量完成安装施工任务，甲方另行提供的施工技术和质量要求为本

　　合同的附件。

　　2、乙方应做好保质期内的售后服务工作。

　　3、乙方在施工现场以甲方名义施工，不得损害甲方的名誉。 4、乙方负责合同内容的工程质量和施工进度，以及相关售后服务，如因乙方施工造成质量问题，所有责任由乙方承担。

　　5、乙方负责施工过程中所有安全，并为所雇人员购买意外伤害保险，出现任何安全事故与甲方无关；如乙方的安全事故导致甲方承担责任的，甲方可直接从工程款中予以扣除，工程款不足的，乙方还应承担责任。

　　6、乙方负责甲方材料到货的卸车及看管，材料如在清点后发现有损失、丢失，其费用由甲乙双方共同负责。

　　7、乙方自行协调施工过程中可能发生的扰民、民扰问题，并承担相关费用（如有）。

　　四、违约责任：

　　1、乙方工程质量不合格的，应无条件予以返修，直至合格；再次返修的，乙方还应承担本合同标的20%的违约责任，违约金不足补偿的，乙方还应赔偿。

　　2、因乙方原因延期交付工程的，每逾期一日，支付200元违约金，超过30日的，每日支付双倍违约金，并且甲方有权解除合同。

　　3、在质保期内，如有质量问题，乙方接到通知后应当在24小时内前来处理，所需材料费免费；质保期后，维修所需材料、人工的费用，按照市场价格的8折收取。

　　4、双方本着精诚合作的原则，尽量协商解决；协商不成，可诉诸法律，诉讼地法院为本合同签订地法院即郑州市郑东新区有管辖权的人民法院。

　　五、其他事项：

　　1、甲方同业主方签订的合同及图纸应作为本合同的附件，以作为乙方

　　的施工依据。

　　2、本合同原件一式两份，双方各执壹份，具同等法律效力。 3、双方确认本合同所载地址、联系方式为双方法定的送达地址及联系 方式，如有变更，应及时书面通知对方，否则按原送达地址及联系方式邮 寄，即视为送达。

　　合同附件

　　土建部分：

　　温室立柱采用梯形C20砼点式基础，基础尺寸400mm×400mm×600mm（深度见本土）。温室周边排水沟，沟宽300mm、深300mm，排水沟采用双标准砖砌体（厚度为240 mm），表面采用C15砼抹面，底部采用C15砼浇灌并抹面，厚度为100mm，排水沟需延伸到场地外，保证场地积水外排。排水沟与墙体间砌宽180mm厚100mm的 C15散水，排水沟底层，需夯实和做100 mm碎石垫层。每个8M跨度棚设臵2个育苗池,育苗池规格为3.450m×35m，育苗池深度为200mm，池底用肥土铺成水平，育苗池池内铺12丝防漏水黑色薄膜，池壁及棚内通道为砖砌体、表面抹灰清光，每个育苗池周边，安装热镀锌压膜槽以固定池膜，每个育苗池两端头，均安装Φ50PVC-U排水管，以便育苗池排水。温室四周墙裙为300mm×240mm砖墙，墙下为100mm厚砂石垫层，墙裙外墙抹灰粉白。 骨架安装：

　　1、安装大棚上部结构时，各杆件位臵公差和孔距（也含对角线距离）偏差应控制在±5mm以内。

　　2、桁架立面与水平面间的垂直度在桁架总高上不大于3H/1000mm(H为桁架的高度，单位米)，既桁架倾斜度不得大于6 mm；

安装协议书 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　为安全的完成A4厅外立面广告字的安装，经甲乙双方商洽达成如下协议内容：

　　1．施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前，应进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

　　2．高处作业中的安全标志、工具、电气设施和各种设备，必须在施工前加以检查，确认其完好，方能投入使用。

　　3．攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。

　　(1)悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护栏网、栏杆或其他安全措施。

　　(2)悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经当地技术鉴定或检验方可使用。

　　(3)吊装和安装时的悬空作业，必须符合下列要求：

　　1)构件应尽可能在地面安装组装，并应搭设进行临时固定、电焊、高强螺栓连接等工序的高空安全设施，随构件同时上吊就位。拆卸时的安全措施，亦应一并考虑和落实。

　　(4)攀登的用具，结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷载不应大于1100N。当梯面上有特殊作业，重量超过上述荷载时，应按实际情况加以验算。

　　(5)移动式梯子，均应按现行的国家标准验收其质量。

　　(6)梯脚底部坚实，不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施。立梯工作角度以75°±5°为宜，踏板上下间距以30cm为宜，不得有缺档。

　　(7)梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施，且接头不得超过1处。连接后梯梁的强度，不应低于单梯梯梁的强度。

　　(8)固定式直爬梯应用金属材料制成。梯宽不应大于50cm，支撑应采用不小于L70× 6的角钢，埋设与焊接均必须牢固。梯子顶端的踏棍应与攀登的顶面齐平，并加设1～1．5m高的扶手。使用直爬梯进行攀登作业时，攀登高度以5m为宜。超过2m，宜加设护笼。超过8m，必须设置梯间平台。

　　(9)作业人员应从规定的通道上下，不得在阳台之间等非规定通道进行攀登，上下梯子时，必须面向梯子，且不得手持器物。

　　4．施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危险人身安全的，必须停止作业。

　　5．施工作业场所所有可能坠落的物件，应一律先行撤除或加以固定。

　　高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放人工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得随意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

　　6．雨天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑措施。水应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有6级以上大风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业，暴风及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

　　7．因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

　　8．防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护。严禁上下同时拆除。

　　9.其他未尽事宜由甲乙双方协商，达成一致协议。

　　甲方签字（盖章）： 日期： 年 月 日

　　乙方签字（盖章）： 日期： 年 月 日

安装协议书 篇4

　　发包方（甲方）：河南大川聚氨酯实业有限公司

　　承包方（乙方）：内蒙古田邦农业生物科技股份有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,发包方(以下简称甲方)和承包方(以下简称乙方)，经协商同意签订本合同。

　　一、工程项目

　　1、工程地点：郑州市中原区须水办事处马庄

　　2、承包范围：包工包料

　　3、工程承包面积约48420平方米（按工程实量单结算）总价款：5800万元，大写：伍仟捌百万元整

　　4、安装垃圾的清理与外运：

　　二、施工准备

　　（一）、甲方

　　1、负责产品运输进场，选择合适的堆放地点。

　　2、为乙方进场提供方便和施工技术指导。

　　（二）、乙方

　　1、负责进场前道路、运输设备及施工用电的协调准备工作。

　　2、组织施工人员、配件、施工机具的进场，提供收货人并到甲方备案，持乙方《身份证》及时验收安装材料。

　　3、编制人员计划及施工计划，如实提供工人数量，填写《职工情况登记表》

　　4、负责给工人办理安全保险，送甲方备案。

　　5、提供工地需要的证件及材料。

　　三、工程期限

　　1、根据工程需要，商订总工期为510天（日历天），自20xx 年07月10日开工至20xx年12月12日止;

　　2、甲方根据工程进度和质量要求按周对乙方进行考核，如达不到甲方要求，甲方有权责令乙方限期整改、罚款50～500元、直至解约清退。

　　3、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　（1）按施工准备，不能提供产品进场的；

　　（2）不属包干系数范围内重大设计变更的；

　　（3）在施工中，因停电、停水或间歇性停电、停水3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工的。

　　（4）未按照合同规定拨付进度款，影响工程进度的；

　　（5）人力不可抗拒的'因素而延误工期的。

　　四、 工程质量

　　（一）本工程质量经双方研究要求到

　　（二）乙方必须严格按照施工图纸、建筑工程规范和标准及甲方要求施工，并接受甲方派驻代表的监督考核。

　　（三）乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　１、乙方在安装过程中，如遇到产品堆放位置的确定，吊运方式、器械利用有关事宜的协调，均由乙方自己负责。

　　２、甲方除产品提供给乙方外，不提供任何配件、工具，乙方自理的配件必须合格，经甲方代表认可后方可使用。

　　３、乙方严格按《施工方案》组织施工，并根据甲方要求及时与工地负责人联系逐层验收，并将工地认可的《临时结量单》送到甲方备案，作为拨付进度款的依据。工程完工时，应会同甲方进行验收，并在甲、乙双方认可的工程结量单上签字，作为结款依据。

　　４、工程竣工后乙方按照规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　５、严格按照工地的规定，出现安全、偷盗等问题乙方自己承担。

　　６、施工过程中出现违反操作规程或不服从管理的，甲方有权制止或经济处罚，严重者甲方有权将直接责任人清除出场。

　　五、建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

　　1、 有发包方供应以下材料、设备的实物和指标

　　略

　　2、 除甲方供应之外的其他材料和设备由乙方自己采购。

　　3、 由乙方提供的产品必须符合质量要求，不符合质量的要求的，应按照有关规定处理，其复验费用由提供材料、设备方承担。

　　六、工程价款的支付与结算

　　1、施工期间乙方凭工地签字的《临时结量单》向甲方申请工程进度款，工程进度款支付合同价款的80%，此款乙方应优先支付工人工资且自觉接受甲方的监督（乙方申请工程进度款应付

　　《工程款分配表》），中途不支付任何进度款。

　　2、工程完工后工程价款达到80%，剩余20%的工程款年底前逐步支付给乙方。在交工验收后，滞留20%的质量保证金，待保修期满后一次性支付给乙方。

　　3、甲方恶意拖欠工程进度款，严重影响工程进度，造成乙方重大损失的，由甲方承担。

　　七、工程验收

　　1、 竣工工程验收，以相关部门制定的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工技术文件为依据。

　　2、 工程竣工后，在保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修并负全责。

　　八、违约责任

　　（一）、乙方责任

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工；

　　2、工程不能按照合同的工期交付使用的，应赔付甲方30%的违约金。

　　（二）、甲方责任

　　1、 未能按照合同履行自己应负的责任，除竣工日期须顺延外，还应支付乙方的实际损失。

　　2、不能按照合同规定拨付工程款，按合同规定赔付乙方30 %的违约金。

　　九、纠纷解决办法

　　双方协商解决。双方协商不成，应按以下第（2）项方式解决：

　　1、 向劳动仲裁机关申请仲裁；

　　2、 向人民法院起诉。

　　十、附则

　　1、本合同一式4份。甲乙双方各执正本2份。

　　2、本合同自甲乙双方代表签字（加盖双方公章或合同章）认可后生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后自动终止。

　　3、合同签订后，甲、乙双方提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同附件。

　　4、乙方在施工中发生一切安全事故与甲方无关。

　　发包方（盖章）： 承包方（盖章）：

　　年 月 日 年 月 日

安装协议书 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持安全生产文明施工，提高全员生产安全意思，创造安全的施工作业环境，杜绝安全事故的发生，本着互惠互利的原则，经双方商议，就施工升降机安装事宜，达成如下协议：

　　一、内容：甲方委托乙方将塔式起重机安装到

　　工地，全面负责机械设备的安装、顶升、拆卸，负责设备的安装高度米。

　　二、时间：年月日至年月日

　　三、费用计取及付款办法：安装费用共计人民币3000元，协议签订后甲方先付安装费用的%即元，安装完毕后再付剩余的安装费，拆卸费用另算。

　　四、双方责任：

　　（一）甲方责任

　　1、认真执行国家有关安全生产法规和企业安全生产规章制度，给乙方提供必要的安全和生产条件。

　　2、负责对乙方进行入场教育，认真做好对乙方的安全生产监督管理工作，并对乙方违章作业有权制止。

　　3、在工程施工中，负责对乙方在施工升降机安装时进行安全技术交底，并履行签字手续。

　　4、甲方派一名安全员常驻项目负责日常的安全技术指导及安全检查、监督工作。

　　5、机房违约自行安装或请他人安装，发生一切安全事故均与乙方无关。

　　（二）乙方责任

　　1、严格遵守国家有关安全生产法规和甲方的安全生产规章制度，严格按照操作规程施工，杜绝违章操作和冒险作业。

　　2、乙方在安装施工现场10米范围内除乙方施工人员外，其他人员一律不准进入施工现场，如一次造成的一切安全事故，乙方不负任何责任。

　　3、乙方人员在运输、安装、过程中，要周密安排工作程序，明确职责，如发生一切设备损坏、安全事故由乙方全面负责。

　　4、乙方入场前，办好相关手续，并保持人员的相对稳定，如有关人员变动须事先向甲方申报。

　　5、乙方入场前必须接受甲方对现场人员的教育工作，在作业中必须严格安全操作规程和现场的实际情况，向本班人员做好安全技术交底工作，切实做好前班后安全自查工作，发现安全隐患，在无能力自行排除的情况下，须立即报甲方有关负责人，严禁盲目蛮干。

　　6、在施工过程中，对甲方违规指挥有权制止和杜绝作业，但必须向甲方有关领导汇报给予解决后才能操作。

　　五、其他

　　1、合同中未尽事宜双方协商，根据实际情况签订补充协议同本协议有同等效力。

　　2、本协议书经甲、乙双方签字生效，从机械设备安装、拆卸完成之日起本合同自动生效。

　　3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方代表：乙方代表：

　　甲方盖章：乙方盖章：

安装协议书 篇6

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　经双方本着公平、公正、互惠、互利的原则，根据国家现行的法律法规。经双方共同协商达成以下协议。

　　一、甲方愿将承建的 xx工程中的钢筋制作安装承包给乙方施工。

　　二、承包范围

　　乙方承包xx工程的所有钢筋制作安装人工作业，甲方提供钢筋、扎丝、垫块等材料及钢筋的调直。

　　三、承包价格

　　甲方按建筑面积承包给乙方，每平方米为xx元。 共计xx元。（大写）

　　四、付款方式

　　1、基础混凝土浇筑完成后甲方付给乙方xx元。

　　2、每标准层混凝土浇筑完成后甲方付给乙方xx元。

　　3、二次结构混凝土浇筑完后甲方付给乙方xx元。

　　4、工程主体验收合格后甲方在一个月内付清剩余款。

　　五、质量及安全

　　1、乙方在施工中严格按照甲方技术人员的技术交底内容及国家施工验收规范要求进行施工。每项工程完工后甲方组织有关人员进行验收，如在验收中出现质量问题乙方要及时进行整改已保证工程验收顺利通过。

　　2、乙方在施工过程中要注意安全施工，在工程施工中按甲方要求及交底对工人进行安全教育，杜绝违章作业。如在施工中出现安全事故由责任方负责。

　　六、本协议一式二份共二页经双方签字后生效，本协议未尽事项甲乙双方协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

安装协议书 篇7

　　甲方： 乙方：

　　电话： 电话：

　　地址： 地址：

　　甲方因安全防控需要，由乙方安装玻璃防控门，双方经过协商，达成如下协议书：

　　一、安装的项目名称和地点：

　　名称：玻璃防控门（图纸见附件）

　　安装地点：安装于 处

　　二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装费：

　　名称 规格 型号 数量 安装费用合计（元）

　　玻璃防控门 定做 1 3000

　　三、完成安装的期限：

　　从 20xx 年 9 月 17 日起5个工作日内完成

　　四、安装的质量要求：

　　坚固耐用、固定钢化玻璃厚度为10mm、玻璃门钢化玻璃厚度为12mm、门中间有锁、玻璃门地簧保修一年，地簧品牌为皇冠牌正常玻璃对开门。

　　五、安装的安全责任：

　　乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关；

　　六、安装报酬的结算支付方式和时间：

　　自协议签订之日起甲方预付乙方工程预付款500元整，剩余工程款项于安装工程结束，验收完毕后一次性付清。

　　七、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，协商不成，可诉至甲方所在地人民法院裁判。

　　八、本协议书经双方签章后生效，协议书一式三份，甲方二份、乙方一份。

　　甲方（签章）：

　　年 月 日

　　乙方（签章）：

　　年 月 日

安装协议书 篇8

　　发包人: 诚信建安公司第四项目部

　　承包方： 泥阳铝塑门窗厂 （以下简称乙方）

　　甲、乙双方就 成县东河水湾商住楼50平开塑窗分项工程 承包事宜，为明确双方的权利义务，经双方自愿协商，遵循公平和诚实信用的原则，达成以下协议供双方相互遵照执行：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称： 。

　　2、工程地点： 。

　　二、承包内容：

　　1、包工包料。

　　2、乙方根据甲方要求制作50平开窗成品，按该建设项目负责门窗的工作人员规定的窗形图集下料制作。经甲方审核现场的洞口尺寸无误（审核签字确认）后，乙方按制作工艺流程进行有序制作及安装。

　　三、承包价格：

　　1、制作单价为： 元/平方米（大写： ）。

　　2、乙方按甲方要求制作出成品窗，制作工序包括窗框拼接、包保护膜、上固定片、窗扇、纱网等。

　　四、质量要求：

　　乙方必须按现场主体工程的窗户洞口尺寸和甲方的要求，审核甲方图集无误，经甲方签字后进行制作，确保外观无明显瑕疵，尺寸标准，窗体美观并达到合格标准。

　　五、制作工期及责任：

　　1、乙方在甲方按时分期付款的前提下，乙方根据项目工程的进度，确保在甲方要求的工期内完成约定的工作量；

　　2、如无特殊原因（如停电、设备故障等）造成的工期延误，乙方须立即调整人员配制和岗位安排或者及时增加人员投入赶上工程进度；

　　3、乙方应接受甲方人员的监督，遵守甲方施工场地的规章制度。

　　六、工程计算规则：

　　1、甲方须以外围洞口尺寸给乙方结算。

　　七、付款方式：

　　1、为确保工程进度甲方须先向乙方支付总工程款的30％,款到账后开始计算工期,乙方必须在甲方工期内安装完所有窗框.。

　　2、在乙方窗框加工完成后，在安装窗框的过程中，经甲方核实后再预付总工程款的50％，以便乙方及时按期完成剩余工程工作量；

　　3、待乙方挂扇完工并经甲方验收后，甲方应将剩余工程款一次性结算给乙方；乙方以信用承诺该工程非人为因素的保修工作。

　　八、安全事项：

　　1、乙方应本着安全施工、预防为主的原则，在制作过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责管理好自己的工作人员，在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。

　　2、在窗户安装过程中，乙方工作人员必须配戴安全帽，高空作业时必须配戴保险绳，若非甲方原因造成的安全事故，甲方不承担任何安全责任。

　　九、其他约定：

　　1、本协议未尽事宜由双方共同协商解决，或者按照法律规定办理；

　　2、 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本协议经双方签字后生效。

　　甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　日月

安装协议书 篇9

　　一、项目名称

　　__________市ktv vod点播及营业管理系统工程

　　二、项目单位

　　甲方：______________________________

　　地址：______________________________

　　乙方：____________________科技有限公司

　　地址：________________________________

　　三、项目费用

　　vod点歌营业数据管理系统工程总金额为：人民币____________________元整(￥__________元)。

　　详细列单见合同附件《__________vod点播管理系统清单》。

　　四、付款方式

　　自签订协议后甲方付工程总价的__________%，人民币__________元整(￥__________元)定金给乙方。

　　乙方按合同附件清单将设备运到甲方场地后，甲方即付工程总价的__________%即人民币 肆拾壹万陆仟元整(￥__________元);

　　在设备调试运转正常并开业后__________个月内付清工程余款即人民币__________元整(￥__________元)。

　　五、项目内容

　　甲方负责：

　　1、甲方应严格遵守合同条款如期付款。

　　2、在可开始安装电脑系统工程的条件下，需至少提前__________天通知乙方准备设备进场。

　　3、在乙方设备及技术员进场前，需保证场地及电脑服务器机房装修完毕，空调可用供电正常;保证整个场地电源稳定网络线路(台湾昌明生产)布置正确，机房空调散热正常;如因以上原因而造成设备故障损失由甲方承担，但乙方应负责对保障设备正常运转的前述条件进行技术指导。

　　4、签订合同后甲方需提供整场各部门营业流程文本资料给乙方。

　　乙方负责：

　　1、收到甲方设备进场通知后__________天内，乙方应将设备运到施工现场并根据甲方的整个施工进度要求尽快安装调试电脑系统。

　　2、乙方系统软件安装完毕后，负责对甲方的操作员进行培训，直至他们能单独熟练操作为止。

　　3、若有新增歌库，甲方通知乙方后乙方应于二十四小时内负责为甲方加歌，并达到甲方营业要求。

　　4、乙方收到甲方所有工程款后，乙方必须把所有系统密码交给甲方技术员，乙方保证此前乙方掌握系统密码不能影响甲方的正常营业和管理要求。

　　六、售后服务

　　本系统软件版权归乙方所有，非经乙方同意甲方及其他人不得以任何形式及手段对本系统软件的任何部分进行翻版、复制或修改。乙方必须保证其所提供设备的质量合格并符合甲方业务要求，并保证其所提供的软件在升级时免费及时地提供给甲方正常使用，由乙方提供的设备及软件自运行之日起免费维护二年(人为损坏除外)，二年后维护费用另行协商。

　　七、本协议签订后，甲、乙双方均应严格遵守，认真履行。若甲方延期付款，按未付款的__________ %承担违约责任;若乙方违反本协议约定，包括提供设备质量出现问题或软件存在质量问题，影响甲方正常营业的，乙方应按甲方已付款的__________ %承担违约责任，造成损失的，赔偿相应损失。

　　八、《__________vod点播管理系统清单》为本协议的有效附件。

　　九、未尽事宜，甲乙双方坦诚协商解决。

　　十、本协议一式两份，双方各执壹份，签字盖章后生效。

　　甲方代表：________________

　　电话：____________________

　　_______年_______月______日

　　乙方代表：________________

　　电话：____________________

　　_______年_______月______日

安装协议书 篇10

　　发包方：（简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　身份证号码：

　　为了加强工程管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》和《重庆市安全生产管理条例》及有关规定，甲方将南川香格里拉·西苑一期9#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工，消防安装承包合同文本。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商签订如下合同。

　　一、工程（工段）名称及地址

　　1、工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装

　　2、工程地址：重庆市南川区

　　3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉·西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。

　　二、承包形式和承包内容

　　（一）承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式（但要包局部辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片）以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。

　　（二）承包内容

　　1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头—风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用;原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方（但要扣除甲方代购的材料费用）。

　　2、本工段所需的各种机械设备、工具。

　　3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整洁清理等均包括在内。

　　三、合同价款及计算办法

　　以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制（纸张及出图、晒图费用由甲方承担）;包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。

　　四、劳务费用的支付办法

　　每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的90%，竣工结算工作完成后支付至总额的95%，余下的5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。（如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分）。

　　五、工期

　　1、工期：乙方必须满足本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必须满足甲方根据工程实际施工情况所制定的月、周进度计划的要求。

　　2、本合同签订后，在乙方必须向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度计划。该计划经甲方审核、批准后由乙方严格实施。

　　3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度计划和实施工程施工时，必须充分考虑本工程的特点及其它各种不可预见因素的影响。除下列情况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。

　　（1）受不可抗力的影响？如发生战争、动乱、地震及大型严重地质灾害等;

　　（2）因甲方原因造成乙方不能正常施工，但工期顺延的具体时间必须得到甲方的书面认可。

　　4、工期延误的处罚。乙方必须在本合同书约定的工期（含甲方同意顺延的工期）内完成施工承包内容，因乙方原因不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方给予乙方500元人民币的经济处罚，累计计算。甲方确定的月、周进度计划所要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方200元的经济处罚， 累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度计划所要求的工期累计延误达到10日时，乙方除须按上述规定接受经济处罚外，还须另行承担违约责任，且甲方有权单方面终止合同，此种情况下，甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款（劳务工资），其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。

　　六、质量

　　1、乙方必须认真熟悉施工设计图纸，严格按照设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必须达到合格标准。

　　2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准，必须无条件返工重做至合格，并承担违约责任和返工所需的所有费用;由此而延误工期的，甲方将按照本合同第五条第4款工期延误处罚的约定执行。

　　3、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的意见为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必须承担质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时承担违约责任。

　　4、乙方应严格按照国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。

　　5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度，并严格执行，合同范本《消防安装承包合同文本》。乙方有关质量管理方面的各种制度，必须报甲方备案。

　　6、隐蔽工程和中间验收必须经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进行覆盖或进入下一道工序施工，否则，视为不合格，造成的一切损失由乙方承担。

　　7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中如果出现了质量事故，属乙方安装原因造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行承担，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部承担。

　　七、安全生产

　　1、乙方必须对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的安全负责，应牢固树立“以人为本，安全第一”的思想，切实加强工人的安全思想教育、培训和管理，全面落实安全生产责任制，采取强有力的安全生产保障措施，确保安全施工。

　　2、乙方在施工中必须严格按照安全施工技术规范的要求，确保安全，力求避免安全事故。万一发生安全事故按以下原则执行：工伤损失在3万元以下的由乙方全额承担经济损失;工伤损失在3万元以上的，甲方承担50%，乙方承担50%。

　　八、甲方其他权利义务

　　1、提供相应施工场地和施工临时用电。

　　2、向乙方提供施工图纸及有关技术资料。

　　3、向乙方有关人员进行工程技术交底及安全技术交底。

　　4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有采取相应措施的权利，必要时）可直接将工资发放到人。

　　5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。

　　6、按照本合同的约定，及时足额的支付工程款（劳务费）给乙方。

　　7、对乙方的施工质量、安全生产、文明施工及其他工作有权进行监督检查，并按本合同的约定进行处罚。

　　8、负责免费向乙方提供施工用水用电、工人住宿房间及铁床。

　　九、乙方其他权利义务

　　1、乙方有权按本合同的约定收取工程款（劳务费）。

　　2、按照本合同及施工过程中甲方下发的其他书面文件约定的进度、质量、安全生产、文明施工或其他施工管理制度及相关要求，组织本合同工程的施工。

　　3、乙方自备施工所需的机械设备进场，机械设备必须满足施工要求，机械设备的费用。

　　4、按工程施工要求组织技术人员、管理人员和施工工人进场施工，并按国家规定和建设单位、发包人的要求，加强对所用人员的计划生育、社会治安综合治理等各方面的管理。承包人所用人员在合同期内发生任何违法乱纪情况时，一切责任由承包人及当事人承担”与发包人无关;如由此给发包人造成了不良影响和损失时，承包人应无条件负责消除影响和承担损失赔偿责任;如承包人不履行相关责任，发包人可以直接从工程款（劳务费）中扣除，并追究承包人的相关责任。

　　5、承包人应按国家规定和发包人要求，提供特种作业人员上岗执业资格证书和其他劳务人员从业的相关合法手续。

　　6、遵守项目业主及政府有关主管部门对施ェ场地交通、环境保护和安全生产等方面的管理规定，并承担所有责任。

　　7、已竣工工程未交付发包人之前，承包人有义务协助甲方做好相关的保护工作。

　　8、做好施工场地范围内地下管线、邻近建筑物、文物等的保护工作，并承担一切责任。

　　9、按照发包人和本项目业主有关文明施工管理的要求，做好安全文明施工。在施工区内，应按发包人的要求佩戴安全帽、按规定着装、挂牌上岗;施工现场设各停放和材料摆放应整齐有序;及时清理工程垃圾，做到工完场清。如在文明施工管理上出现了任何问题，一切责任由承包人承担。

　　10、承包人应严格遵守国家、有关部门和本项目发包人关于火工产品的管理规定。如有违反，视其后果，除须承担有关主管部门的处罚外，发包方还有权对承包人进行处罚，并由承包人自行承担火工产品材料费用和各种相关责任。

　　11、承包人不得拒绝发包人有偿委托的其他工作。

　　12、承包人应服从发包人的统一指挥，无条件配合发包人决定的各种穿插作业，并负责保护好其他工种的成品和半成品，如有损坏，照价赔偿。

　　13、甲方所购进场工程所需的工程材料（除大型设备外），由乙方负责下车并搬运到甲方指定的仓库堆放好，其费用已包含在承包金额之内。不得另行计算。

　　14、乙方对其所需的工程材料具有保管的责任。对进场的乙方所需的工程材料（从甲方材料库房领出的材料）必须进行有效的保管，及时地清理、归类、并转到安全的地方堆放好各种材料，严防材料的损失。否则，由此而造成的材料损失由乙方负责。

　　十、其他事项

　　1、乙方必须服从甲方管理人员的指挥和调度，加强对所用施工管理人员的教育和管理，文明施工，严禁寻衅滋事、打架斗殴。如发生此类事情，甲方除有权对当事人予以开除处理外，还将视情节轻重给予以必要的经济处罚;对于情节恶劣、后果严重、涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

　　2、乙方必须本着节约的原则进行施工，不得造成工程材料的浪费。如发生材料用量超过定额规定数量时，超量部分费用全部由乙方负责承担。

　　3、双方在签订合同后，乙方必须按甲方要求及时组织机械及人员进场，未经甲方同意、如乙方违约中途退场，甲方只支付乙方所完成工程量的60%，剩余的40%作为乙方补偿给甲方组织后期施工作业队的价款。

　　4、乙方在施工期间必须维护甲方权益，不得出现任何有损甲方利益和形象的事情。

　　5、乙方不得将本工程进行转包、分包及转让，否则，视乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的违约责任。

　　十一、特别约定

　　1、甲方承担与建设单位及监理单位协调发生的费用。

　　2、乙方负责甲方的现场临时水电的安装及维护。

　　3、在保修期内由乙方施工原因造成的质量事故由乙方无条件解决。

　　4、因乙方安装质量问题，引起通不过验收，乙方应赔偿所造成的相应损失，并承担相应责任。

　　十二、违约责任

　　1、本协议丁经签订生效，甲乙双方必须共同遵守。如一方违约，除按本合同的有关约定执行外，还须一次性向另一方（守约方）支付本合同`总价款5%的违约金。

　　2、乙方发生下列情况时，甲方有权单方面解除合同，只支付已完工程量部分60%的工程款（劳务费）给乙方（剩佘部分作为甲方重新组织施工班组及工期和其它损失的补偿），并追究乙方的违约责任。

　　（1）乙方违约;

　　（2）未经甲方同意，乙方中途退场;

　　（3）给甲方形象和声誉造成严重的损害;

　　3、甲方不按时支付乙方工程款（劳务费）须按同期银行贷款利息承担未付工程款部分的资金利息。

　　十三、本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款自然失效。

　　十四、本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等的法律效力。

　　十五、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行商定，并签订补充合同（或协议），作为本合同的一部分。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　法定代表人：家庭住址：

　　联系电话：