工程协议书

工程协议书模板十篇

　　在现实社会中，协议起到的作用越来越大，协议对双方的事务履行起到积极作用。我们该怎么拟定协议呢？以下是小编为大家整理的工程协议书10篇，希望能够帮助到大家。

工程协议书 篇1

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　为了将本工程做好，甲方将一栋七层半装修工程以包工不包料方式承包给乙方，根据双方协议，明确双方在承包中的权利义务、责任，经双方同意，签订本协议，以下简称甲方、乙方。

　　1、 工程名称：嘉禾望岗村。施工承包内容：乙方按建筑规格要求、设计施工图纸

　　并由乙方同意后施工。

　　2、 搭排栅挂网（由甲方负责）。

　　3、 水泥、沙浆、批荡、过灰油、厨房，洗菜盘用50×50耐磨砖、做双层炉灶台，

　　所有内墙贴25×40瓷片，贴1。2米高瓷片，房间脚线。

　　4、 所有厕所，阳台，楼梯贴瓷片到顶。

　　5、 外墙贴马赛克。

　　6、 乙方包内地面用水，泥浆，贴50×50地砖。

　　7、 承包价格：按装修面积每平方米为83元。

　　8、 水电安装，扇灰和排污管安装，一切由甲方负责。

　　9、 付款方式：按工程进度，付进度款80%，完工后，三日内结清所有工程款。

　　10、 所有余泥由乙方负责清理到一楼集中点，再由甲方负责运走。

　　本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方签名：

　　乙方签名：

　　年月日

工程协议书 篇2

　　建设单位： (以下简称甲方)

　　根据字号文件批准工程。批准投资X万元d 建筑面积为××平方米。此项工程经县建设局批准，由 建筑队(以下简称乙方)承担施工任务。为明确职责，经双方协商，特订本协议，共同遵守。

　　一、工程任务：

　　1．工程名称：

　　2．工程数量：

　　3．包工形式：

　　二、施工期限：

　　1．本工程自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工。

　　2．确定的日期必须严格遵守，以只争朝夕的精神，互相创造便利条件，保证按期完成，否则根据情节，酌情处理。

　　三、工程价款：

　　1．本工程全部造价 万元。

　　2．预算工资总额元。

　　3．定额全部按照山西省 年基本建设安装工程统一定额执行。

　　4．取费标准按照交革建字 第 号文件执行。

　　5．工资费用付款办法：按工程进度分期付款，竣工验收后一次结算，按照银行规定办理付款手续。

　　6．乙方应交县建设局 ％的施工管理费，由甲方付款时扣收，转交建设局。

　　四、工程管理与质量验收：

　　1．由甲方、乙方确定专人组成工程质量检查验收小组，根据工程进度进行分段验收，不符合工程质量要求的，要及时返工。工程竣工后，由县建设局参加，进行一次综合性的工程验收。

　　2，以国家施工验收规范及施工图为验收标准，如有违反标准者，应查清原因，按国家规定及时处理。

　　3．在施工中遇有较大变更，应取得原计划单位的同意后，由甲方预先通知乙方，同时作好变更手续。

　　4．此项工程由建设单位 同志，施工单位 同志负责，双方互相配合，指导施工。

　　五、安全：

　　加强安全教育和检查工作，预防发生事故，确保安全施工。如一旦发生人身伤亡事故，由乙方负责开支处理。甲方应大力协助解决医疗抢救工作。

　　六、材料、机具供应：

　　1．材料应堆放在适当位置，在开工前应储备到一定数量·以保证满足乙方的施工需要。如停工待料，由甲方支付乙方停工期间的全部工资(按平均工资计)。

　　2．大型工具、脚手架、跳板等，由 方负责·小型工具、运输工具，由乙方负责。乙方如难以解决．由甲方大力协助。

　　3．施工现场所需电源、水源，由甲方负责。如水源、电源供应不足时，甲方应负责安排其他工作．否则乙方在这期间的工资应由甲方支付。

　　七、本协议内容所不能包括的，见补充协议。

　　八、本协议自双方签章，县建设局批准之日起生效。

　　九、本协议一式八份，除由甲、乙双方各执一份外，并报送有关单位备查。

　　建设单位：

　　负责人：

　　施工单位：

　　负责人：

　　年 月 日

工程协议书 篇3

　　发包方(简称甲方)：______承包方(简称乙方)：______

　　住址：__________________住址：__________________

　　经双方协商同意，甲方将部分_________________单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下：

　　第一条、工程名称：

　　________________________________

　　第二条、工程期限：

　　自______年______月______日起，至______年______月______日止，共计______日。本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。

　　第三条、质量标准：

　　乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　第四条、工程单价：

　　________________________________

　　第五条、结算方式：

　　由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。

　　第六条、质量责任：

　　1、本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。

　　2、乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。

　　第七条、安全责任：

　　1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。

　　2、乙方负责本职工的安全教育工作。

　　第八条、工程验收：

　　1、工程质量验收务必按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

　　2、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

　　3、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不贴合要求，甲方有权根据状况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

　　第九条、违约责任：

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约职责。

　　2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每一天按1000元向甲方支付违约金。

　　3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体状况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

　　第十条、争议解决：

　　双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

　　第十一条、其他约定

　　1、本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

　　2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。

　　3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　4、本协议未尽事宜，双方协商解决

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　代表人：_____________代表人：_____________

　　联系电话：___________联系电话：___________

　　签约地点：___________签约地点：___________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

工程协议书 篇4

　　发包人（以下简称甲方）：

　　统一社会信用代码：

　　通讯地址：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　统一社会信用代码：

　　通讯地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就__________工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：___________________________。

　　2、工程地点：___________________________。

　　3、工程立项批准文号：___________________。

　　4、资金来源：___________________________。

　　5、工程内容：___________________________。

　　6、工程承包范围：________________________。

　　二、合同工期

　　计划开工日期：_______年_______月_______日。

　　计划竣工日期：_______年_______月_______日。

　　工期总日历天数：_______天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　三、质量标准与验收

　　工程质量符合_____________________标准。

　　工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。 验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　四、签约合同价与合同价格形式

　　1、签约合同价为：_______人民币（大写）（￥_______元）；

　　其中：

　　（1）安全文明施工费：_______人民币（大写）（￥_______元）；

　　（2）材料和工程设备暂估价金额：_______人民币（大写）（￥_______元）；

　　（3）专业工程暂估价金额：_______人民币（大写）（￥_______元）；

　　（4）暂列金额：_______人民币（大写）（￥_______元）。

　　2、合同价格形式：_______。

　　五、项目经理

　　承包人项目经理：___________；联系电话：_______________。

　　六、合同文件构成

　　本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　（1）中标通知书（如果有）；

　　（2）投标函及其附录（如果有）；

　　（3）专用合同条款及其附件；

　　（4）通用合同条款；

　　（5）技术标准和要求；

　　（6）图纸；

　　（7）已标价工程量清单或预算书；

　　（8）其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　七、承诺

　　1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　八、质量保修

　　1、本工程保修期限为______年，自工程竣工验收合格起算。

　　2、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。

　　3、乙方保修联系电话：_____________；乙方保修联系人：_____________。

　　九、其他

　　1、本合同于_______年_____月_____日签订。本合同在______市_______区_____________签订。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交工程所在地人民法院提起诉讼。

　　3、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　4、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执_______份，承包人执_______份。

　　（以下无正文）

　　甲方（盖章）：

　　签约日期：________年___月___日

　　乙方（盖章）：

　　签约日期：________年___月___日

工程协议书 篇5

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、承包范围：

　　承保范围：综合楼内外墙漆（包工、包料、包安全、包验收）。

　　三、合同工期：开工日期：20xx年7月20日，竣工日期：20xx年8月20日。

　　四、质量标准等级

　　工程质量标准：本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准和XX省地方标准，如果XX省地方规定标准高于国家标准，按其中XX省地方规定的标准执行，如果XX省地方规定标准低于国家标准的，按国家标准规定的执行，工程质量等级按样板施工及验收。

　　五、工艺要求：按图纸要求施工。

　　六、合同价款结算方式

　　外墙：按实际施工面积每平方米人民币15元结算。所有空间包括:门窗、阳台不得计算。线条按15元/米计算。

　　内墙：按实际施工面积结算，每平方米人民币14元。

　　楼面葡萄架，按展开面积每平方米19元结算。

　　七、付款方式

　　内外墙完工付工程款的80%，余款待工程竣工验收后一次性付清。保修金按国家规定留3%。一年后付清。

　　八、质量要求

　　承包人确保漆面3年不褪色，否则无条件返工，并承担相关费用。

　　九、安全

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　承包人应保证安全生产，听从现场管理人员的指挥和安排，由于承包人安全措施不力或违章操作，不听劝阻，参照公司管理奖罚制度给予重罚，若因承包人自身原因造成的一切安全责任事故，均由承包人承担，一律与发包人无关。如果没有按时完工，每天罚款300元。

　　承包人必须自己配合提供水电场地，

　　十、本合同一式二份，发包人一份，承包人一份，双方签字盖章后生效。

　　发包人 ： 承包人：

　　年 月 日 年 月 日

工程协议书 篇6

　　甲方：广州市XX有限公司

　　乙方：生产部工程组

　　为了有效激励工程组人员发挥工作积极性，做好机器设备维修保养、工程改造、固定设施维护管理等工作，从而为甲方公司实现发展目标提供必要的保障，甲、乙双方经充分协商，签订本协议书，双方共同遵守、诚实履行。

　　1. 乙方薪资待遇

　　乙方实行包干制工资给付方式，即乙方履行规定的工作职能,完成规定的工作任务,甲方给予乙方的工资为；固定工资16000元+绩效浮动工资考核工资基数6000元，考核工资与服务效率及服务质量挂钩，视服务效率及服务质量而有一定的浮动。按照本协议，甲方给予乙方的是包干制工资给付方式，包干工资中已考虑到平时加班、休息日加班及法定假日加班的加班费，因此甲方除包干工资外不再另行支付乙方加班费及其它费用。

　　若甲方新增现场烧制项目点，按每增加一个项目点予以乙方200元/月补助。

　　甲方较大型工程改造项目，耗费工时预估在150人工小时以上的，乙方完成该工程项目后，甲方视工程量及完成质量予以乙方500-3000元奖励。

　　2. 工作时间与人员配置

　　2.1 工作时间

　　甲方对乙方工作时间不作明确要求，乙方应妥善安排己方作息时间，以保证完成工作任务为前提，不得出现因作息时间安排不当而影响生产经营活动。

　　2.2 人员配置

　　乙方自行确定工程组人员编制，以保证完成工作任务，不影响正常生产经营活动为原则。

　　3. 工作范围及任务

　　3.1 乙方工作范围：甲方广州工厂、甲方广州区域其它经营场所、佛山工厂及珠海航展（佛山及珠海区域工作仅限于每次不超过两人，时间不超过1周的临时性工作支援。超过1周时间，另行协商确定工资报酬。）。

　　3.2 乙方工作任务：

　　①工作范围内的机器设备安装、调试、维护维修、保养、改良及其它管理； ②工作范围内的基建及工程改造；

　　③工作范围内的固定设施维护维修工作；

　　④工作范围内的能源管理（包括水电气蒸汽等）；

　　⑤实施本包干制前乙方需完成的其它日常性例行工作，均作为本协议中的乙方工作任务。

　　4. 工作要求

　　4.1 不得因机器设备故障原因影响生产任务的完成；

　　4.2 不得因机器设备故障原因影响项目点的供餐服务；

　　4.3 不得因设施设备改良不及时，或工程改造不到位，导致生产营运效率降低，或导致服务不佳；

　　4.4 不得因对行政支持不够，导致办公环境不佳，或厂容厂貌形象受损。

　　4.5 不得借故推脱拒绝其它所需的工程协助工作。

　　5. 工作考核

　　5.1 由生产部、营运部及人事行政部联合对乙方工作进行考核。

　　5.2 考核工资基数5000元，考核标准分100分，当月无扣分，乙方考核工资为5000元，每扣1分，考核工资减少50元，以此类推。

　　5.3 考核标准分100分中，生产部承担40分的考核任务，营运部承担40分的考核任务，人事行政部承担20分的考核任务，上述三部门分别承担的考核分扣完后，不再另外扣分。

　　5.4 考核标准

　　①机器设备维修不及时，影响供餐，导致客户抱怨，份数在100份以下的，扣1分/次；100-200份，扣2分/次；200-500份，扣5分/次；500份以上的，扣10分/次。

　　②机器设备维护保养不力，造成生产停顿，停顿时间30分钟-1小时，扣1分；1小时-2小时，扣2分；2小时以上的，扣5分。

　　③工程改造未按期完成的，按延迟天数扣2分/天。

　　④行政上需协助的工作，按《工程维修单》所确定的时间，未及时完成，每延迟一天，扣0.5分。

　　⑤生产车间及营运项目点设施设备安装配置、改良改造等其它需考核的未尽事宜，视具体情况，予以每次扣1-10分处理。

　　6. 本协议的变更与终止

　　6.1 本协议有效期一年，自20xx年10月1日至20xx年9月30日，到期后需重新签订。

　　6.2在协议有效期间，甲乙双方对工作范围、工作内容、工作要求及工作标准出现争议，无法调和时，自出现争议的次月，本协议失效。

　　甲方（盖章）：乙方（签名）：

　　代表人：

　　年月 日

工程协议书 篇7

　　总包单位：

　　分包单位：

　　工程项目：

　　根据总分包双方自由协商，双方签订如下管理协议:

　　一、质量管理：

　　1、分包单位应注意现场成品或半成品的保护工作，服从总承包单位的保护措施及管理方法；未经许可，严禁随意凿打，若必须进行，应先提交切实可行的方案或措施送总承包单位技术负责人同意并报建设单位、监理单位备案后方可实施。

　　2、分包单位进场后，若要在屋面上施工或现场堆码材料，应与总承包单位办移交手续；若有损坏，分包单位承担全部责任。

　　3、为保证总分包单位及时搞好施工中的配合工作，总包与分包单位均用书面通知对方配合地点各部位，以明确施工部位。

　　4、分包单位施工前应仔细核对外饰施工图与建筑实物的关系，如有不符，应及时与总承包单位联系。

　　二、安全管理：

　　1、按照谁施工谁负责的原则，分包单位现场施工人员对自身安全负责。分包单位应设置专职安全员，督促施工人员在施工中采取必要的措施，防止安全事故发生，并配合总承包单位按政府部门有关规定做好安全生产、文明施工管理工作。分包单位若在施工中发生的一切安全事故均由分包方自行负责并承担所有费用。

　　2、分包单位应每月制定创建安全文明工地计划，组织一次安全文明施工检查，并把检查结果汇报总承包单位。

　　3、分包单位进入施工现场人员必须戴好安全帽和工作卡，禁止穿高跟鞋、拖鞋，严禁赤膊、不戴安全帽进入施工现场；总承包单位对不戴工作卡、不戴安全帽、穿高跟鞋、拖鞋、赤膊进入施工现场者将作出50元/次的处罚，并对违章者所在单位罚款200~1000元/次。

　　4、对分包单位进入施工现场后乱接电源、使用电炊具、烧水乌龟的情况，总承包单位将对其处以100~500元/次的罚款。

　　5、为搞好安全管理，总包、分包单位质安员应及时沟通联系由总包单位带头，组成安全检查小组，总包分包单位都有权对各单位的违章行为予以制止并按总承包单位规定的标准罚款，杜绝安全事故的发生并防止各单位安全员可能出现的对所属单位的偏袒行为。

　　6、施工现场严禁打架斗殴，若有违者，总承包单位将对个人进行200元/次的罚款，并对违者所在有关单位按1000元/次的罚款进行处罚。

　　7、分包单位进场后应按规定在有关场所挂设满足要求的'灭火器具。

　　8、分包单位施工中严禁拆除安全防护，若因施工需要需经总承包单位签字认可后方可拆除，在分包单位安全员监督下进行施工，施工完毕后及时恢复并报请总承包单位验收认可。如有违反者，总承包单位将对违反者处以200元/次的罚款，并对违反者所在单位处以500元/次的罚款。

　　9、分包单位在进场前先缴纳5000~10000元安全生产抵押保证金至监理处，若分包单位被总承包单位处理罚款，则罚款必须在三天内以现金交于总包单位项目部，否则在安全生产抵押金中双倍扣除，当安全生产抵押金被全部扣完后分包单位必须重新缴纳抵押金，否则总承包单位可对分包单位拉闸断电并在生产、生活上不予配合。安全生产抵押金在分包工程全部竣工验收后进行结算并一次性退还给分包单位。

　　三、进度管理：

　　分包单位进场后，应向总承包单位提交分包工程合同复印件一份，同时递交施工项目部管理人员名单及联系方式，以便工作开展，分包单位施工前应将施工进度总计划交给总承包单位，月进度计划每月24日、周进度计划每周一上午12点以前交总承包单位办公室。并根据总包单位施工总进度计划以及调整计划在计划工期内进行实施。

　　四、后勤管理：

　　1、分包单位施工人员进场前2~3天在总承包单位登记注册，凭身份证复印件并领取出入卡（出入卡3元/个）；出入卡不得转借他人，若违反者没收出入卡并对违反者所在的分包单位处以200元/次的罚款。

　　2、施工现场外围出入口的保卫、治安工作由总承包单位统一管理，分包单位施工区域应设保卫、治安分管人员，人员名单在进场后2天内交总承包单位办公室。

　　3、进入施工现场的材料、机械设备和电缆电线等材料必须在总包单位保卫处登记注册，办理进场手续；不准私自带材料出施工现场，出场材料必须要有总包单位出具的出门条方能带出施工现场。

　　4、分包单位应严格施工人员的管理，严禁留宿外来人员。

　　5、分包单位住宿严禁在施工现场内，住宿区、办公区和作业区应严格分开。

　　五、材料管理：

　　1、分包单位进场的材料应在总承包单位指定位置堆码整齐。

　　2、总包单位租赁给分包单位需用的钢管、架料、竹跳板等材料，按市场价增加10%管理费计费。

　　3、本分包工程不使用的材料严禁进入本施工现场，违者后果自负；脚手架钢管、扣件、钢筋等材料进出场必须经总承包单位逐根检尺，清点后方可办理进出场手续，否则不准退场。

　　六、文明施工管理：

　　1、注意住宿周边的清洁卫生，生活垃圾要入垃圾桶，自觉清理，保持卫生。

　　2、对不爱护清洁，乱倒垃圾，随地在施工现场小便的施工现场人员，总承包单位按50~200元/次对分包单位进行处罚。

　　3、损坏公物、材料、成品，处罚50~200元/次并按照原物回复。

　　4、分包单位所产生的建筑垃圾、生活垃圾、包装箱及社会垃圾物等不用的垃圾必须及时（2天内）自行运送到施工现场内总承包单位指定集中堆放点堆放，由总承包单位定期处理外运，各家分包在其施工期间按每月200元缴纳清洁费到总包单位。（每月1日由总包单位自行收取）。

　　5、分包单位进入施工现场，必须按总包单位及业主指定地点搭设工棚，搭设工棚的材料原则上自备，若租赁总包单位材料应与总单位材料部门支付相关费用；分包单位若不按指定的地点搭设工棚罚款100~500元。严禁分包单位擅自用彩条布、旧竹胶板、跳板搭设工棚。

　　6、分包单位必须配合总承包单位接受各级文明施工检查。若因分包单位的原因造成各级文明施工检查没过关，则处以分包单位1000~5000元罚款。

　　七、生产、生活用水、电管理：

　　1、生产、生活用水、电费实行预缴制度，先缴费后使用。各分包单位进场时，先到总包单位财务部门预缴纳水、电费抵押金共计5000元，在总包单位指定的位置安装施工用水表及电表；水电费按月统计，并用现金向总承包单位缴纳，直至工程完工，否则总承包单位有权拉闸断电。工程竣工验收后一次性退还分包单位水电抵押金（或此条另协商）。

　　2、分包单位施工用电必须在总承包单位一级配电箱上接出，并配制合格的二级配电箱，里面安装合格的电表进行计量，在各施工区域时，再用符合规范的分配电箱（与总承包单位的配电箱要用标识分开）接至施工地点。

　　3、总承包单位有权对分包单位的日常生产、生活用水电进行监督，若分包单位因不安全的生产、生活用水电等造成对总承包单位发生损失，由分包单位承担直接责任。

　　4、分包单位的电费以每月抄电表计量，电价暂按供电局提供的单价计费，线路损耗按各分表进行摊销（或此条另协商）。

　　5、分包单位进场人员所用的生活、生产水费按每人20元/月计费，已安装电表的生活用电按电表计费，未安装电表的分包单位生活用电费按每人20元/月计费。分包单位将人员点数如实报送总包单位，由总包单位核实人数，若有瞒报一经查实，其生活用水、电费收取基数为：［实报人数+10×（瞒报人数）］×（20+20）。或此条另协商。

　　6、分包单位有义务节约用水，用电，不得浪费能源，否则总包单位一经发现有类似现象，处以分包单位50元/次罚款。

　　7、各分包单位进场前向总包单位按200元/月交纳水电管理费。

　　八、资料的管理：

　　所有分包的工程项目，工程技术资料一律由分包单位指定专职档案员负责收集、编制、完善，对数量不多的分包单位的技术资料及时提供给总包单位。对数量较多的分包单位的技术资料，待工程完工后，由分包单位组卷装订成册移交总包单位汇总。分包单位的技术资料完成质量由分包单位负责。

　　九、其他：

　　1、分包单位施工用水及现场用电必须装表后开始使用，若有未装表就使用，经总承包单位查实，一律按偷水、偷电处理，并对违反单位处以500元/次的罚款。

　　2、分包单位水电费、管理费于次月1日主动以现金方式交总包单位财务部门。

　　3、为便于双方的安全管理工作，各种罚款费用均收取现金，由各受处罚人单位收取后交总承包单位。

　　4、进场分包单位应遵守总包单位的各项规章制度并服从总包单位协调管理。

　　5、涉及工程生产协调急需或必要的、分包单位现场负责人应按时参加总包单位的生产协调会。分包单位不请假、无故不参加总包单位涉及分包单位生产协调会者，罚款200元/次。

　　6、分包单位若违反了分包单位管理制度，则总承包单位有权进行拉闸断电，并对分包单位进度款不予签字。分包单位自行负责由此造成的一切损失。

　　7、未尽事宜，另行协商。

　　总包单位盖章：

　　项目负责人签字：

　　分包单位盖章：

　　项目负责人签字：

工程协议书 篇8

　　甲方（发包方）： 联系方式：

　　乙方（承包方）： 联系方式：

　　经过双方协商甲方将装修项目承包给乙方_________负责装修，具体事项经甲乙双方商议，特立以下协议：

　　甲方给予乙方装修工期为20xx年20xx 月 日，在无特殊情况下，双方不得拖延时间，如出现重大问题，哪方责任由哪方负责。

　　甲方工作：向乙方提供施工所需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。乙方负责提供图纸，并设计师交底，按图施工，无特定情况，甲方方不得自行更改。

　　承包方式为乙方包清工（只包水电、泥工、木工、油漆）。

　　关于材料供应的约定：全部工程用材料均由甲方提供并负责到工地。（包括油漆刷、滚筒等）

　　甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应该按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责组织施工，由于施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

　　为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单。甲方应该按时提供乙方所需的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工程延误后果由甲方承担。

　　5、按图纸、协议完成水电、泥工、木工、油漆工程量，如有改动需要甲乙双方协商决定。工程量详细清单见后页。

　　6、付款方式：工程包工总额_________元，本合同签订后，甲方支付__________元，中期支付_________元，实际竣工验收后一次付清。

　　7、乙方责任：乙方应保质保量，按时完工，如乙方出现装修质量问题，甲方有权拒付工程款。

　　8、以上协议望共同遵守，未尽事宜，双方再协商。

　　9、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方签字： 联系方式：

　　乙方签字：联系方式：

　　年月 日

工程协议书 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方于20xx年3月11日签订 工程联营施工合作协议（合同编号： ），根据双方约定在签订合同3个月之内开工。具体原因如下：

　　一、由于业主方和相关政府职能部门就工程事宜仍在协商处理过程中，进展缓慢。

　　二、现目前建设手续合法文件已有，如：项目批文的建设工程规划设计审查、消防设计审查、环境影响评价批准书等。

　　三、该项目初步设计图已完成，并处于报审过程中。

　　根据20xx年8月5日乙方向甲方所发告知函，主动要求解除双方联营施工合作协议。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就终止合同事项协商一致，订立本协议，具体事宜如下：

　　一、甲方在一个月之内（即20xx年9月5日前）退还乙方缴纳的履约保证金和安全保证金总计 （ ）。

　　二、资金利息：从缴款之日起至退款之日止（3月11日起至8月11日止5个月），按月利率1%支付，共计人民币大写：（￥：元）计取。

　　三、贵公司必须在约定的9月5日前退还本金元（大写： ），如到期贵公司不以转帐方式支付给世昌劳务公司，则违约条款为：违约方支付对方违约金元（大写： ），同时延后一天按 元的1‰（千分之一）计取。

　　四、甲乙双方分别实施以上三条后，双方签订终止合同即生效产生法律效力。

　　本协议正本 两 份，具有同等效力，由甲方和乙方各保存 壹 份。

　　甲方：（公章） 乙方：（公章）负责人：

　　法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　时间： 时间：

工程协议书 篇10

　　合伙人：________（以下简称甲方）

　　合伙人：________（以下简称乙方）

　　合伙人：________（以下简称丙方）

　　甲、乙、丙三方经平等协商，就合伙承包乐雅高速公路主线K90+050—K93+000及雅安连接线LK0+000—ZK0+815/YK0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

　　一、合伙宗旨

　　在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

　　二、合伙经营项目和范围

　　乐雅高速公路主线K90+050—K93+000及雅安连接线LK0+000—ZK0+815/YK0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙。

　　三、合伙期限

　　合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　四、出资方式、金额及时间。

　　1、甲方以前期承包工程和现有机具出资；

　　2、乙方以现金方式出资贰佰万元；

　　3、丙方以现金方式出资捌拾万元；

　　4、股份均摊；

　　5、在20xx年6月15日前乙方出资金额贰佰万元和丙方出资金额捌拾万元不能全部到位，以前出资部分不计算股份，不计算利息，待工程完工后未出现亏损就退还本金，如有亏损，照样承担亏损部分。

　　五、盈余分配与债务承担

　　1、盈余分配：均分；

　　2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，按比例承担。

　　六、退伙

　　合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需经对方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　七、权利与义务

　　1、甲方为合伙期间的工程、内业、财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方签字同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理；

　　2、乙方负责项目的材料、工程质量、进度、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；

　　3、丙方负责项目所需的人员、进度、安全、并参与日常管理；

　　4、甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。

　　八、禁止行为

　　1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；

　　2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

　　九、合伙期满

　　合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

　　十、纠纷解决

　　合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

　　1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份；

　　2、未尽事宜，另行协商，并订立补充协议。

　　合伙人：_________ 身份证号_________ 联系电话：_________

　　合伙人：_________ 身份证号_________ 联系电话：_________

　　合伙人：_________ 身份证号_________ 联系电话：_________

　　___年___月____日