工程协议书

【热门】工程协议书三篇

　　现如今，协议使用的情况越来越多，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。想写协议却不知道该请教谁？下面是小编帮大家整理的工程协议书3篇，欢迎阅读与收藏。

工程协议书 篇1

　　一、概况

　　1.甲方弱电工程系合法使用。

　　乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。

　　2.弱电施工地点：________区（县）________路________号。

　　3.弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。

　　4.承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。

　　5.总价款：￥______元，大写（人民币）：__________________

　　其中：

　　材料费：____________________，人工费：____________________

　　管理费：____________________，设计费：____________________

　　垃圾清运费：____________________，税金（3.41%）：____________________

　　其他费用：____________________

　　经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　6.工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期 ________天。

　　二、关于材料供应的约定：

　　1.甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2.乙方提供的材料：详见附件三《主弱电布线材料报价单》。

　　3.乙方对甲方采购的弱电布线材料、设备，均应用于本合同规定的弱电工程，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　4.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　三、关于工程质量及验收的`约定

　　1.本工程执行 建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范（cecs 72：97）和智能建筑设计标准（ebd-03-95）的其它同类标准、质量评定验收标准。

　　2.本工程由____ ____方设计，施工方案。

　　3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。

　　4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件四）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向??市仲裁委员会申请仲裁??人民法院提起诉讼

　　（将不选定的解决方式划出）

　　四、合同的变更和解除

　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_____%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

　　五、其它约定

　　1、___________________________________________________________________________________________

　　2、___________________________________________________________________________________________

　　3、___________________________________________________________________________________________

　　4、___________________________________________________________________________________________

　　5、___________________________________________________________________________________________

　　十一、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　附件（略）

　　甲方（签章）：_____乙方（签章）：____

　　委托代理人：_______法定代表人：______

　　委托代理人：_______

　　住址：_____________地址：____________

　　电话：_____________电话：____________

　　邮编：_____________邮编：____________

　　签订日期：_年_月_日

　　签订地点：_________

工程协议书 篇2

　　发包人： (简称甲方)

　　承包人： (简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： ;

　　2、工程地点： ;

　　3、工程范围：

　　4、承包方式： 。

　　二、合同工期

　开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。

　　五，付款方式

　　付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;

　　七、安全责任

　　1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。

　　2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。

　　3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：

　　(一)提交 仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间：___年___月___日

　　合同订立地点：____________________

　　本合同共_ 页

　　发包人：(盖章)

　　法定代表人/委托代理人：(签字)

　　承包人：(签字) 联系方式：

　　开户银行：

　　银行账号：

工程协议书 篇3

　　建设单位：ｘｘ市ｘｘ区人力资源和社会保障局（接收方）

　　施工单位：ｘｘ建设工程有限公司（移交方）

　　监理单位：ｘｘ工程建设监理有限公司

　　设计单位：ｘｘ建筑设计研究院有限公司

　　勘察单位：ｘｘ地质工程勘察院

　　依照《中华人民共合国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，行政法规、规章，遵偱平等，自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程移交协商一致，签定本协议如下：

　　工程名称：ｘｘ区劳动就业和社会保障服务中心项目工程

　　工程地点：ｘｘ区新建行政办公大楼以北（四号规划路以北），三号规划路以南，丽子园北街以东，ｘｘ古城以西。

　　开工日期：20ｘｘ年5月1日

　　移交日期：20ｘｘ年10月22日

　　移交范围：

　　1、ｘｘ区劳动就业和社会保障服务中心主楼工程

　　2、ｘｘ区劳动就业和社会保障服务中心主楼室内装修工程

　　3、ｘｘ区劳动就业和社会保障服务中心项目室外配套工程项目现状：施工单位已按建设单位要求完成了施工合同，招标文件，

　　工程量清单及图纸所包括的全部内容

　　验收结论：施工单位所施工的全部单位工程，子单位工程及室个配套

　　工程经参建各方共同验收，均达到国家规范规定的《建筑工程统一验收标准》合格标准。

　　工程备案：因建设单位未能提供建设工程施工许可证等相关前期手续，

　　致使该工程无法满足备案要求。

　　竣工及保修日界定：按双方签定之日起开始计算。

　　建设单位责任：建设单位自本协议签定之日起ｘｘ日内将工程款付至合同价款的90%。两个月内（20ｘｘ年12月25日之前）办理完工程结算，并在ｘｘ日内扣除质量保修金后付清余款。

　　施工单位责任：

　　1、施工单位自协议签定之日起，按双方签定的工程质量保修书相关要求履行保修责任及义务。

　　2、施工单位在正式收到建设单位提供的建设工程施工许可证等

　　相关前期手续后，积极配合建设单位办理工程备案相关手续并移交建设单位。

　　本协议自签定之日起生效，本协议一式三份，建设、施工、监理单位各执一份

　　建设单位：ｘｘ市ｘｘ区人力资源和社会保障局（接收方）

　　施工单位：ｘｘ建设工程有限公司 （移交方）

　　监理单位：ｘｘ工程建设监理有限公司

　　移交日期：20ｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日